Исковое заявление о выполнении договора подряда

(ДОГОВОРА НА РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ)

В Энский районный суд Энской области

Истец: Афанасьева Римма Павловна, прож.:

г. Энск. ул. Северная, д. II, кв. 65

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью

"Новосел", г. Энск, пл. Труда, д. 7

Третьи лица:

1. Потапов Иван Романович, прож.:

г. Энск, ул. Гражданская, д. 7, кв.11

2. Лосева Нина Ивановна, прож.:

г. Энск. пер. Лесной, д. 2, кв. 6

Цена иска предварительно составляет 936 рублей.

Истец от уплаты пошлины в доход государства

освобожден в соответствии с ч.3 ст. 16 Закона

РФ "О защите прав потребителей" и п/п 20 п.

2 ст. 5 Закона РФ "О государственной пошлине"

Исковое заявление

о выполнении договора на ремонт квартиры и взыскании неустойки

10 февраля 1998 г. я, Афанасьева Р.П., заключила с ООО "Новосел" договор на ремонт жилого помещения — однокомнатной квартиры, в которой проживаю. По условиям договора, заключенного в письменной форме, ООО "Новосел" как подрядчик взял на себя обязанность своими силами с использованием своих материалов отремонтировать в квартире кухню, коридор, ванну и туалет.

Цена работы с учетом стоимости материалов определена путем составления сметы на общую сумму б тыс. 240 руб. Подрядчик обязался начать ремонт квартиры 16 февраля 1998 г. и окончить его не позднее 24 февраля 1998 г.

Договором также было предусмотрено, что в случае нарушения подрядчиком срока начала или окончания работ он уплачивает мне, как заказчику, за каждый просроченный день 0,5% стоимости ремонта (включая стоимость материалов подрядчика).

16 февраля 1998 г. во второй половине дня появились двое работников подрядчика, представившиеся как Лосева и Потапов, однако к работе не приступили, заявив, что администрация их не обеспечила необходимыми строительными материалами и инструментами. Обещали явиться на следующий день. Но и это обещание выполнено не было. На мой телефонный звонок 20 февраля администратор ООО "Новосел" Пирогова А.Н. сообщила, что лица, которым было поручено проведение ремонтных работ, а именно

Лосева и Потапов, ввели меня в заблуждение относительно невозможности начала работы, 19 февраля они подали заявления об увольнении по собственному желанию и больше на работе не появлялись, других свободных работников в настоящее время нет. Пирогова А.Н. предложила изменить дату начала ремонта квартиры. На это я ответила отказом, напомнив, что согласно договору изменение срока начала или окончания работы возможно лишь при согласии обеих сторон.

В дальнейшем, несмотря на все мои просьбы, подрядчик к выполнению договора так и не приступил, что вынудило меня обратиться в суд с настоящим иском.

Как уже отмечалось, согласно договору подрядчик обязан выплатить мне за каждый день просрочки начала работ пени в размере 0,5% от стоимости ремонта (включая стоимость материалов подрядчика), т.е. от 6240 руб., что составляет 31 руб. 20 коп. Просрочка на день обращения в суд составляет ориентировочно тридцать дней. За этот период ответчик обязан мне выплатить 936 руб. (31 руб. 20 коп. х 30 дней). Кроме того, если ответчик не приступит к выполнению работ в дальнейшем, я оставляю за собой право требовать взыскания пени по день вынесения решения суда. Конкретная сумма будет мною определена в ходе рассмотрения дела.

В соответствии со ст. 730 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязан выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворить бытовые и другие потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

От своих обязанностях перед подрядчиком по заключенному с ним договору на ремонт квартиры я не отказываюсь. Со своей стороны ответчик обязан полностью выполнить условия договора от 10 февраля 1998 г.

С учетом изложенного на основании ст. 730 ГК РФ

ПРОШУ:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Новосел" произвести ремонт принадлежащей мне, Афанасьевой Римме Павловне, квартиры № 65 дома 11 по ул. Северной в г. Энске в соответствии с условиями договора от 10 февраля 1998 г.

Взыскать с ООО "Новосел" в мою, Афанасьевой Р.П., пользу пени за все время просрочки из расчета 31 руб. 20 коп. за каждый день.

В качестве свидетелей вызвать в судебное заседание администратора ООО "Новосел" Пирогову А.Н. с направлением повестки по месту ее работы (пл. Труда, д. 7), а также мою соседку по лестничной клетке Сафонову В.Р. (ул. Северная, д. 11, кв. 66), которой известны обстоятельства, связанные с ремонтом моей квартиры.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Копия искового заявления для ответчика.

2. Договор на ремонт квартиры от 10 февраля 1998 г. со сметой стоимости материалов и работ.

3. Копия письменного уведомления ООО "Новосел" от 20 февраля 1998 г. о том, что рабочие Лосева и Потапов не приступили к ремонту квартиры.

1 б марта 1998 г. Подпись

Дата добавления: 2015-09-06