Читайте также:
|
1.1. Підрядник за завданнями Замовника зобов’язується виготовляти продукцію, (далі по тексту – Продукція), у відповідності із затвердженими Замовником оригіналами-макетами, а Замовник зобов’язується прийняти її та оплатити на умовах даного Договору.
1.2. Найменування, кількість, ціна, технічні характеристики, умови оплати Продукції, інші умови завдання Замовника, якщо вони не погоджені Сторонами у тексті цього Договору, зазначаються Підрядником у відповідному Додатку до даного Договору (специфікації). Усі додатки (специфікації) до дійсного Договору являються його невід’ємними частинами.
1.3. У разі невідповідності Додатку (специфікації) завданню Замовника, Замовник повідомляє письмово про це Підрядника протягом 48 (сорока восьми) годин з моменту отримання Додатку. У разі надходження у встановлений строк від Замовника такого письмового повідомлення, Підрядник формує та передає Замовнику новий Додаток (специфікацію), а попередній Додаток (специфікація) втрачає чинність та не підлягає оплаті.
1.4. У разі ненадходження у встановлений строк від Замовника такого письмового повідомлення, Додаток вважається погодженим. У цьому разі Замовник втрачає право стверджувати, що характеристики Продукції, умов оплати, інших дані, зазначені у Додатку, не відповідають його завданню.
2. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.
2.1. Сума договору складається із загальної суми видаткових накладних, по яких Замовнику передано виготовлену Підрядником по даному Договору Продукцію.
2.2. Вартість переданої Продукції зазначається у відповідному рахунку-фактурі, наданому Замовнику Підрядником. Вартість Продукції включає в себе витрати на пакування та маркування.
2.3. Платежі по даному Договору здійснюються Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Підрядника, зазначений у розділі 10 цього Договору та у строки, встановлені дійсним Договором. При здійсненні платежу, Замовник зобов’язаний зазначити у призначені платежу дату та номер рахунку-фактури, що оплачується ним. За відсутності цих даних, Підрядник має право самостійно визначати, який рахунок-фактуру оплачує Замовник.
2.4. Датою сплати вважається день зарахування коштів на рахунок Підрядника.
2.5. Підставою для оплати Замовником вартості Продукції є надана Підрядником продукція разом з видатковою та податковою накладними. Видаткова накладна надається Замовнику у двох екземплярах, один з яких повертається Підряднику.
2.6. Підрядник зобов'язується розпочати роботи по виготовленню поліграфічної продукції після здійснення Замовником 50% оплати вартості Продукції, другі 50% оплати вартості Продукції Замовник зобов'язується здійснити протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту підписання Сторонами видаткової накладної про передачу виготовленої Продукції.
3. ПОРЯДОК ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ ПРОДУКЦІЇ
3.1. Виготовлення Підрядником Продукції здійснюється на підставі затвердженого Сторонами оригінал-макету Продукції.
3.2. Оригінал-макет передається Замовником в електронному вигляді, разом зі всіма необхідними шрифтами та зображеннями.
3.3. Підрядник протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання від Замовника оригінал-макету Продукції здійснює його перевірку на предмет відповідності до своїх виробничо-технічних вимог, а у разі необхідності - адаптацію.
3.4. В процесі адаптації наданого Замовником оригінал-макету Продукції Підрядник вправі вносити до нього зміни, якщо необхідність здійснення таких змін буде обумовлена технологічними вимогами.
3.5. Остаточно викладений, перевірений та узгоджений Сторонами оригінал-макет Продукції в паперовому вигляді підписується Замовником та є невід’ємною частиною цього Договору.
3.6. Виготовлення Продукції Підрядник розпочинає тільки після підписання Замовником остаточного варіанту оригінал-макету Продукції.
3.7. Строк виготовлення Продукції погоджується Сторонами на кожне замовлення та зазначається у відповідному Додатку (специфікації).
3.8. Якість Продукції, що виготовляється, повинна відповідати затвердженому Замовником оригінал-макету Продукції та вказаним у Специфікації параметрам.
3.9. Підрядником прийнято без перевірки, що для використання оригінал-макету чи інших вихідних матеріалів, які являються об’єктом авторського права і прав третіх осіб, а також які містять зображення третіх осіб чи зразка Продукції, Замовник попередньо отримав всі необхідні погодження та дозволи. Замовник гарантує виконання всіх вимог авторського права і прав третіх осіб у зв'язку з використанням оригінал-макету чи витратних матеріалів, наданих Замовником, а також відповідність змісту оригінал-макету вимогам Закону України «Про рекламу».
3.10. Передача Продукції здійснюється шляхом підписання Сторонами видаткової накладної.
3.11. Після передачі Продукції та підписання видаткової накладної, Продукція вважається прийнятою Замовником по кількості та якості. Заявлені Замовником після підписання видаткової накладної претензії щодо якості та/або кількості переданої Продукції, Підрядником приймаються протягом 5 робочих днів з моменту підписання видаткової накладної.
3.12. Право власності на Продукцію, ризик пошкодження, втрати Продукції переходять до Замовника з моменту підписання Замовником видаткової накладної.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
4.1. Замовник несе повну матеріальну відповідальність за порушення прав власності, авторських прав, а також прав третіх осіб на надані їм для користування оригінал-макети та вихідні матеріали, а також за порушення вимог Закону України «Про рекламу».
4.2. У випадку накладення на Підрядника яких-небудь санкцій, стягнення збитків за позовами названих третіх осіб чи/або рішенням державних органів, Замовник повністю відшкодовує Підряднику всі пов’язані з цим збитки.
4.3. При порушенні строків здійснення платежів, визначених відповідним рахунком-фактурою, Замовник виплачує Підряднику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який нараховується пеня, від вартості простроченого платежу за кожен календарний день прострочення. У разі прострочення платежу більше ніж на 10 (десять) днів, Замовник додатково сплачує Підряднику штраф у розмірі 5 (п’ять) відсотків від суми платежу за кожен день прострочення платежу.
4.4. У випадку несвоєчасного виготовлення Продукції, якщо порушення строку відбулося за наявності вини Підрядника, Підрядник виплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який нараховується пеня, від вартості своєчасно не виготовленої Продукції за кожен календарний день прострочення.
4.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє винну сторону від виконання своїх обов’язків по даному Договору.
4.6. Підрядник зобов’язується не допускати розповсюдження чи передачі третім особам оригінал-макету Продукції, переданого йому Замовником.
4.7. У випадку виготовлення продукції, яка не відповідає якості вказаним у Специфікації параметрам Підрядник повинен виготовити якісну Продукцію за власні кошти.
5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Спори, що виникли між Сторонами внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. У випадку недосягнення згоди, такий спір передається на вирішення до господарського суду, згідно з чинним законодавством України.
6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та діє до «31» грудня 2011 року. В частині розрахунків Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
6.2. Термін дії цього Договору може бути продовжено за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатком до Договору, який підписується повноважними представниками Сторін.
6.3. Даний Договір може бути припинений достроково за наступних обставин:
6.4. Сторона, яка хоче розірвати Договір, повинна повідомити іншу сторону за 30 днів до бажаної дати розірвання Договору письмово листом, підписаним уповноваженою особою, що переданий кур’єром чи поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Інша Сторона зобов’язана дати письмову відповідь на пропозицію про розірвання Договору протягом 7 днів з дня отримання пропозиції. За відсутності відповіді пропозиція вважається прийнятою.
6.5. Одностороння відмова від Договору не допускається.
7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
7.1. Сторони Договору зобов‘язуються не розкривати третім особам інформацію про підписання Договору та про його умови, а також приймати всі залежні від них міри для виключення потрапляння вищезазначеної інформації до третіх осіб.
Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 101 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Завдання 67 | | | Табл1. Номери питань і задач для виконання контрольних робіт |