Читайте также:
|
На установку прибора учета электрической энергии
Муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества», именуемое в дальнейшем «Заказчик», влице директора Хайдарова Ильдара Рафаковича, действующего на основании Устава и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________________, совместно именуемые стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. На основании решения Единой комиссии (протокол № ________________________ от ________) Подрядчик обязуется выполнить установку прибора учета электрической энергии на объекте нежилого муниципального фонда г. Перми по адресу: ул. 1-я Полевая,4, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.
1.2. Виды и объемы работ, требования к работам и используемым в процессе выполнения работ материалам устанавливаются в техническом задании (Приложение № 1).
2. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ
2.1. Срок действия контракта: с даты заключения контракта по 31.12.2015, а в части гарантий и взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами принятых обязательств.
2.2. Срок выполнения работ: 20 (двадцать) календарных дней с момента заключения контракта. Допускается досрочное выполнение работ.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. обеспечить Подрядчику доступ на объект производства работ;
3.1.2. своевременно подписывать акты на выполненные объемы работ;
3.1.3. производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ
в порядке и сроки, установленные настоящим контрактом.
3.2. Подрядчик обязан:
3.2.1. обеспечить своевременное и качественное выполнение работ в соответствии
с требованиями, установленными СНиП, ГОСТ, техническими регламентами, инструкциями завода-изготовителя используемых материалов и настоящим контрактом;
3.2.2. выполнять работы с использованием собственных материалов, инструментов, транспортных средств и оборудования;
3.2.3. Сдать установленный прибор учета электрической энергии энергоснабжающей (сетевой) организации с оформлением акта допуска;
3.2.4. бережно относиться к имуществу Заказчика, принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту,
а также по ликвидации последствий нанесённого ущерба;
3.2.5. соблюдать правила техники безопасности, охраны окружающей среды и нести ответственность за их соблюдение в период проведения работ;
3.2.6. в течение рабочего дня после завершения работ вызывать представителя Заказчика
для подтверждения объема и качества выполненных работ;
3.2.7. безвозмездно в установленный Заказчиком срок исправлять все недостатки
в выполненной работе, выявленные в ходе приемки выполненных работ и в течение гарантийных сроков. При неисполнении Подрядчиком указанной обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика;
3.2.8. после окончания работ на объекте освободить рабочую площадку от материалов, строительной техники и иного имущества, используемого при производстве работ, произвести уборку территории от строительного мусора, образовавшегося в период производства работ;
3.2.9. исполнить обязательства, предусмотренные в иных разделах настоящего контракта.
3.3. Стороны обязуются письменно сообщать друг другу об изменении наименования, местонахождения, почтового адреса, контактных телефонов и иных реквизитов, оказывающих влияние на исполнение настоящего контракта, в 3-дневный срок с момента их изменения.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ
4.1. Цена контракта определена по итогам проведения запроса котировок и составляет ____________ (_________________________________________________) руб.
4.2. Цена контракта включает в себя все расходы по выполнению работ, в том числе стоимость материалов, заработную плату персонала, страхование, транспортные расходы, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, страховые и прочие платежи и является фиксированной, не подлежащей изменению в ходе исполнения контракта.
4.3. Стороны вправе согласовать локальный сметный расчет по цене контракта
без изменения видов и объемов работ, установленных в техническом задании к контракту,
и с указанием материалов, подлежащих использованию при производстве работ, соответствующих требованиям, указанным в техническом задании к контракту. При согласовании локального сметного расчета по цене контракта последний становится неотъемлемой частью настоящего контракта.
В случае отсутствия согласованного сторонами локального сметного расчета по цене контракта, применяется локальный сметный расчет, опубликованный Заказчиком при проведении запроса котировок, с учетом коэффициента снижения, определенного путем деления сметной стоимости работ на цену контракта.
4.4. При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ, подготовленный по форме КС-2. При этом общая стоимость выполненных работ указывается в акте с учетом коэффициента снижения, установленного настоящим контрактом.
4.5. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения акта о приемке выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ.
4.6. Расчеты по контракту производятся Заказчиком по цене контракта, пропорционально объему принятых работ в 10-дневный срок с момента получения от Подрядчика следующих документов, оформленных надлежащим образом:
- счет-фактура и (или) счет (в зависимости от системы налогообложения Подрядчика);
- акт о приемке выполненных работ формы № КС-2;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3;
- паспорт завода-изготовителя на установленное оборудование;
- акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии энергоснабжающей (сетевой) организацией.
4.7. Оплата выполненных работ производится Заказчиком с учетом применения штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом, путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Подрядчика.
4.8. Заказчик вправе приостановить расчеты за выполненные работы, если Подрядчиком
не исполнены обязательства по настоящему контракту.
4. КАЧЕСТВО РАБОТ
5.1. Подрядчик гарантирует, что использованные им материалы будут новыми, не бывшими в употреблении, соответствуют государственным стандартам, техническим условиям и имеют паспорта завода-изготовителя и сертификаты соответствия качества. Прибор учета электрической энергии должен быть зарегистрированным в государственном реестре средств измерений.
5.2. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ, использованных материалов и оборудования. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (Двенадцать) месяцев и исчисляется со дня подписания акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок на установленное оборудование устанавливается заводом-изготовителем. Условия гарантии указаны в паспорте на соответствующее оборудование.
5.3. Если в период гарантийного срока на результат работ, включая использованные материалы, обнаружатся дефекты и недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации,
то Подрядчик обязан их устранить за свой счет не позднее 5 (пяти) дней с момента заявления
об этом Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов и недостатков. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата работ Заказчиком или третьими лицами.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены контракта за каждый случай. Заказчик вправе удержать штраф с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.
6.2. За нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере, определяемом в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063, за каждый день просрочки. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.
6.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе взыскать
с Заказчика неустойку в размере, определяемом в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063, за каждый день просрочки.
6.4. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам в процессе исполнения настоящего контракта.
6.5. Ущерб, причиненный имуществу Заказчика в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, несоблюдением им техники безопасности при выполнении работ, возмещается в размере стоимости восстановления поврежденного имущества, а при невозможности его восстановления – по рыночной стоимости аналогичного имущества.
6.6. Ни одна из сторон настоящего контракта не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.7. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.
7. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда
или в случае одностороннего отказа стороны от исполнения контракта с надлежащим уведомлением другой стороны в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Подрядчик обеспечивает исполнение обязательств по настоящему контракту, в том числе по уплате процентов, неустойки, штрафов, возмещению причиненного ущерба, путем предоставления банковской гарантии, соответствующей требованиям законодательства РФ, или внесением денежных средств на специальный счет, указанный Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
8.2. В случае если Подрядчиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, условие об обеспечении исполнения контракта не применяется.
8.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств
по настоящему контракту, обеспеченных денежными средствами, Заказчик вправе обратить взыскание на такие денежные средства без обращения в суд.
8.4. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта, осуществляется Заказчиком в 30-дневный срок со дня полного исполнения настоящего контракта по цене, либо расторжения контракта по соглашению сторон.
8.5. В случае расторжения контракта по решению суда или при одностороннем отказе Заказчика от его исполнения (в связи с ненадлежащим исполнением контракта Подрядчиком),
а также при одностороннем отказе Подрядчика от исполнения контракта (по любым основаниям)
из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, удерживается сумма равная (не превышающая) сумме неисполненных обязательств.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий контракт может быть изменен или дополнен только по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему контракту заключаются в письменном виде.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.
9.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.
9.4. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Техническое задание;
Приложение № 2. Локальный сметный расчет.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: Подрядчик:
|
Директор ________________ /И.Р. Хайдаров/ __________________________ /___________/
МП МП
Приложение № 1 к муниципальному контракту № _________ от __________
Дата добавления: 2015-10-16; просмотров: 36 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Он в продолжение многих дней являлся тем, которые вышли с Ним из Галилеи в Иерусалим и которые ныне суть свидетели Его перед народом. | | | Стоимость работ и порядок оплаты |