Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

5.1. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ и по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты работ, допущенные по вине Подрядчика.

5.2. В случае нарушения срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ.

Подрядчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.3. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренные настоящим Контрактом, по вине Подрядчика последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неоплаченных работ.

Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.5. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты.

5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

5.8. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем переговоров. В случае не достижения договоренности Стороны разрешают споры в Арбитражном суде Тюменской области.

5.9. Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику Контракта суммы, уменьшенной на сумму неустойки, при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход бюджета, на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием исполнителя, за которого осуществляется перечисление неустойки в соответствии с условиями Контракта.

5.10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые ни одна из Сторон была не в состоянии предвидеть и/или предотвратить разумными мерами, и которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

Дата добавления: 2015-07-26