Порядок разрешения споров. 10.1 Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия

10.1 Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы разрешить к обоюдному удовлетворению Сторон путем прямых переговоров все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта или в связи с ним.

10.2. Если в течение тридцати (30) календарных дней после начала таких переговоров Заказчик и Исполнитель не смогут решить спорный вопрос по настоящему Контракту к обоюдному удовлетворению Сторон, любая Сторона может потребовать разрешения этого вопроса в Арбитражном суде.

Подписание и вступление Контракта в силу

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств по Контракту, но не далее 31.12.2010 г.

Изменения, расторжение, прекращение и продление Контракта

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12.2. Все уведомления в рамках настоящего Контракта должны посылаться Сторонами в письменном виде заказным письмом с уведомлением получателю по его юридическому адресу либо непосредственно передаваться лично представителю одной из Сторон с получением под расписку.

12.3. Заказчик вправе потребовать расторжение Контракта в следующих случаях:

- Исполнитель нарушает (затягивает) сроки выполнения работ,

- Исполнитель нарушает п. 3.2., 7.1, 7.3. настоящего Контракта.

12.4. Расторжение Контракта оформляется:

- Письменным соглашением Сторон,

- Вынесением решения судебного органа

Адреса и банковские реквизиты Сторон

Государственный заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области	Исполнитель:
308023, г. Белгород, ул. Железнякова, д. 2   ИНН 3123116667 КПП 312301001 р/с 40105810800000010003 л/сч 03261787560 ГРКЦ ГУ БР по Белгородской области БИК 041403001 ОКПО 74416578 ОГРН 1053107029755   __________________/А. Д. Поляков/ М.П	__________________/ / М.П   М.П. М.П.

Приложение № 1

к Государственному контракту № _______

от «____» _________ 2010г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование работ, услуг	Марка и количество автомобилей
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Государственный заказчик:	Исполнитель:
Руководитель __________________ /А. Д. Поляков/   М.П.	________________ / /   М.П.

Приложение № 2

к Государственному контракту № _______

от «____» _________ 2010г.

Копия документа подтверждающего право исполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. (Обязательное условие подписания Контракта).

Дата добавления: 2015-07-26