ЧАСТЬ 3. Проект Государственного Контракта

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ для государственных нужд

г. Первоуральск «_____» __________2013 г.

_____________________________ именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и Межрайонная ИФНС России №30 по Свердловской области в лице начальника инспекции Нестерова Андрея Анатольевича, действующего на основании Положения, с другой стороны, именуемая в дальнейшем «Заказчик» (в дальнейшем вместе именуемые «Стороны»), на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от _____________№ ____________ заключили Государственный Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по замене оконных конструкций в кабинетах №№ 215, 216, 225, 226, 227 в здании инспекции по адресу: г.Первоуральск, ул.Емлина, 20 А, в соответствии с описью работ (Приложение № 1) и утвержденным локальным сметным расчетом (Приложение № 2), схема трехкамерного окна (Приложение № 3), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Заказчик осуществляет приемку работ на условиях настоящего Контракта.

СТАТЬЯ 2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Источником финансирования настоящего Контракта является федеральный бюджет.

2.2. Цена Контракта составляет _____________ (________________________) рублей

(цифрами) (прописью)

___________ копеек, в том числе НДС __________% ____________ (______________) рублей

(цифрами) (прописью)

_________ копеек, в том числе по видам работ, указанным в Приложении № 1.

Цена включает стоимость используемых при проведении работ материалов, расходы на перевозку, страхование, а также все налоги, пошлины и другие обязательные платежи, которые необходимо будет выплатить при исполнении настоящего Контракта.

2.3. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.4. Перечисление денежных средств по настоящему Контракту производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика на основании счета, счета-фактуры в течение 5 рабочих дней со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат, оформленных по унифицированным формам № КС-2 и № КС-3, утвержденным Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100.

СТАТЬЯ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

3.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения государственного контракта и до 26 декабря 2013 года. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

3.2. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2013 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств сторонами.

3.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего Контракт, соответствующие условия настоящего Контракта сохраняют свою силу.

СТАТЬЯ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯМИ, МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Подрядчик обязуется за свой счет и своими силами обеспечить доставку необходимого оборудования и материалов для своевременного выполнения работ в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Контракта.

4.2. Подрядчик в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязуется представить документы, подтверждающие качество и безопасность используемых изделий и материалов по требованию Заказчика.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Права Заказчика.

- требовать представления информации, касающейся выполняемых Подрядчиком работ;

- проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность;

- требовать при необходимости замену сотрудников Подрядчика.

5.2. Обязанности Заказчика.

- осуществлять оплату выполненных Подрядчиком работ в размере и на - условиях, предусмотренных статьей 2 настоящего Контракта;

- создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат.

5.3. Права Подрядчика.

- требовать оплаты выполненных работ для Заказчика в соответствии со статьей 2 настоящего Контракта.

5.4. Обязанности Подрядчика.

- своевременно и надлежащим образом выполнять работы в соответствии с локальным сметным расчетом настоящего Контракта и строительными нормами и правилами.

- предоставлять Заказчику информацию, касающуюся выполняемых работ по настоящему Контракту;

- своими силами и за свой счет устранять допущенные по своей вине недостатки;

- обеспечивать качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

СТАТЬЯ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки. Размер неустойки начисляется в размере 5% стоимости настоящего Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств.

6.2. Если в период гарантийного срока, установленного пунктом 8.3 настоящего Контракта, обнаружатся недостатки (дефекты), допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

6.3. За просрочку выполнения работ по устранению недостатков в период гарантийного срока Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока устранения выявленных недостатков. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день оплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости настоящего Контракта.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п.2.4. настоящего Контракта, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день оплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости настоящего Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6.5. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

6.6. Иная ответственность сторон определяется нормами действующего законодательства Российской Федерации.

СТАТЬЯ 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

СТАТЬЯ 8. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ.

8.1. Приемка работ оформляется путем подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

8.2. Работы по замене оконных конструкций в кабинетах №№ 215, 216, 225, 226, 227 в здании инспекции по адресу: г.Первоуральск, ул.Емлина, 20 А должны быть выполнены с соблюдением ГОСТ 23 166-99, ГОСТ 30674-99, СниП 23-02-2003, отраслевых стандартов, других нормативных документов, а также с соблюдением правил пожарной безопасности ППБ 01-03, требований электробезопасности по ПЭУ, описи работ, на основании локального сметного расчета и схемы трехкамерного окна.

8.3. Гарантийный срок на монтаж пластиковых окон составляет _________ лет, на оконную конструкцию составляет _________________лет и исчисляется с даты подписания сторонами двустороннего Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). В случае устранения недостатков работ по замене окон или замены некачественного материала, использованного Подрядчиком в ходе выполнения работ, гарантийный срок продлевается на время замены (устранения недостатков).

8.4. Все используемые для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров между Подрядчиком и Заказчиком.

9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются Арбитражным судом Свердловской области.

9.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.5. Все условия Государственного контракта являются существенными.

СТАТЬЯ 10. ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложения 1 Опись работ по замене оконных конструкций в кабинетах №№ 215, 216, 225, 226, 227 в здании инспекции по адресу: г.Первоуральск, ул.Емлина, 20 А на 1 листе.

Приложение 2 Локальный сметный расчет по замене оконных конструкций в кабинетах №№ 215, 216, 225, 226, 227 в здании инспекции по адресу: г.Первоуральск, ул.Емлина, 20 А на ____ листах.

Приложение 3 Схема трехкамерного окна на 1 листе.

СТАТЬЯ 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

И ПОДПИСИ СТОРОН.

Заказчик:

Подрядчик:

Межрайонная ИФНС России №30 по Свердловской области 623100, Россия, Свердловская область г. Первоуральск, ул. Емлина 20-А тел. [phone], факс [phone] ИНН 6684000014, КПП 668401001, ОГРН1126625000017 УФК по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России № 30 по Свердловской области), лицевой счет 03621А67330, расчетный счет 40105810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области БИК046577001 Начальник инспекции ________________/ А.А.Нестеров/ " ___ " __________ 2013 г. м.п.

Приложение №1

к Государственному контракту

№ _____________________

от «_____» _____________ 2013 г.

ОПИСЬ РАБОТ

Ремонт окон в здании Межрайонной ИФНС России № 30

по Свердловской области по адресу: г. Первоуральск, ул.Емлина, 20А

№ пп

Наименование работ

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1. Общестроительные работы

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками

м2

80.92

Смена обделок из листовой стали (поясков. Сандриков. Отливов. Карнизов) шириной до 0.4 м

м

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных

м2

19.04

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 22мм

м2

Улучшенная окраска маслянными составами по штукатурке стен - откосы

м2

19.04

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проемов более 2 м2 трехстворчатых. В том числе при наличии створок глухового остекления

м2

80.92

Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах

п.м.

39.9

Устройство маскитной сетки

м2

27.3

Заказчик: Начальник Межрайонной ИФНС России №30 по Свердловской области   ______________ /А.А.Нестеров/ м.п.

Подрядчик:   _______________/ ___________ / м.п.

Приложение № 2

к Государственному контракту

№ __________________________

от "______" ________________ 2013 г.

Подрядчик

Согласовано:

Заказчик Утверждаю:

Начальник

Межрайонной ИФНС России №30 по Свердловской области

___________________ (___________)

____________________ А.А.Нестеров

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

На замену оконных конструкций в кабинетах №№ 215, 216, 225, 226, 227 здания по адресу: г.Первоуральск, ул.Емлина, 20А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость ______________________________________________________________ тыс.руб.

Средства на оплату труда ________________________________________________________ тыс.руб.

Сметная трудоемкость __________________________________________________________ тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __________ 201 г.

№ п/п

Шифр и номер позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица измерения

Количество

Стоимость единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин

всего

Эксплуатации машин

материалы

всего

оплаты труда

Эксплуатации машин

материалы

оплата труда

в т.ч. оплата труда

в т.ч. оплата труда

на единицу

всего

Составил:

Проверил:

Приложение №3

к Государственному контракту

№ _____________________

от «_____» _____________ 2013 г.

Дата добавления: 2015-07-12