Техническое задание. На монтаж наружного (уличного) освещения ул

На монтаж наружного (уличного) освещения ул. Зеленая, ул. Линейная, ул. Центральная ст. Чапурники Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

п. Кирова _____________ 2015 г.

Администрация Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Кировского сельского поселения Корявченко Василия Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения муниципального заказа Заказчиком путем проведения электронного аукциона № от «» 2015г. (протокол № от «» 2015г.) заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик выполняет, а Заказчик принимает и оплачивает работы по монтажу наружного (уличного) освещения ул. Зеленая, ул. Линейная, ул. Центральная ст. Чапурники Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области по утвержденной проектно-сметной, технической документации, в объеме и в сроки, определенные в Техническом задании (приложение № 2 к настоящему Контракту).

1.2. Настоящим контрактом также определяется порядок правовых взаимоотношений, возникающих между Заказчиком и Подрядчиком при выполнении строительных работ, и установление системы взаимных обязательств, обеспечивающих строгий контроль за целевым использованием бюджетных средств, осуществление соответствующего контроля за ходом строительства, выполнение работ по строительству и вводу объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

1.3. На момент заключения контракта Подрядчик предоставляет Заказчику график производства работ.

2. Цена контракта

2.1. Цена контракта составляет __________ (________________) рублей, в том числе НДС (18%) _____________________(___________________________) руб. Цена контракта включает в себя вся прямые и дополнительные затраты и начисления, связанные с выполнением всего объема работ (услуг), предусмотренного заданием Заказчика (в т.ч. стоимость материалов, оборудования, расходы, связанные с привлечением

и (или) использованием механизмов, техники, инструментов), транспортные и командировочные расходы, и иные затраты в соответствии с ценовыми показателями и нормативами, предусмотренными действующим законодательством, а также включает все налоги, сборы, страхование, пошлины и прочие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с которым цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема товаров (объема Работ, услуг) и иных условий исполнения контракта.

2.3. Источник финансирования: бюджет Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

2.4. Авансирования по данному муниципальному контракту не предусматривается.

3. Платежи и расчеты

3.1. Оплата за выполненные работы (этапы работ) осуществляется по технической готовности конструктивных элементов, комплексов или видов работ согласно графика производства работ выполнения работ при условии наличия бюджетных средств, и на основании акта приемки выполненных работ КС - 2, подписанного Технадзором и Подрядчиком, и справки КС - 3, подписанной Заказчиком, Подрядчиком и Технадзором, путем перечисления денежных

Средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата за выполненные работы производится до 31.12.2015 года. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.2 Если инспекционная проверка установила факт несоответствия объемов выполненных работ, наличие брака и других дефектов, то независимо от срока принятия работ производится перерасчет стоимости оплаченных работ.

3.3. Заказчик может задержать Подрядчику оплату выполненных работ без возникновения ответственности Заказчика за задержку платежа в следующих случаях:

3.3.1. предъявление Подрядчиком Заказчику результатов работы по Контракту после срока, предусмотренного настоящим Контрактом;

3.3.2. обнаружение Заказчиком или иными контролирующими организациями ошибок в представленной документации (в приемо-сдаточных и платежных документах), несоответствие объемов работ сметной документации, иным условиям Контракта или выполнения работ;

3.3.3. задержка оформления актов о приемке выполненных работ и платежных документов по вине Подрядчика; задержка финансирования не по вине Заказчика;

3.3.4. в иных случаях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.5. Работы, выполненные Подрядчиком сверх утвержденных проектно-сметной
документации объемов, оплате не подлежат.

4. Сроки и место выполнения работ

4.1.Работы должны быть выполнены в течение 10 (Десять) календарных дней со дня подписания Контракта.

4.2.Место выполнения работ: Волгоградская область Светлоярский район ст. Чапурники

4.3.На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ по вине Подрядчика.

4.4.Работы по строительству объекта должны выполняться в соответствии с календарным планом – графиком (приложение № 1), разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком на стадии заключения Контракта.

5. Обеспечение объекта материалами и качество работ

5.1.Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить упомянутые в п. 1.1 работы строительными материалами, изделиями и конструкциями, в соответствии с разработанной в установленном порядке технической документацией и сметой.

5.2.Все производимые Подрядчиком по Контракту работы, а также все применяемые материалы (конструкции, оборудование) должны соответствовать ПСД, СНиП и ГОСТ, нормативным документам, иметь сертификаты и паспорта качества;

5.2.Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов осуществляет Подрядчик.

5..4. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику) несет Подрядчик.

5.5. Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за их соответствие спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5.6. Заказчик проверяет качество выполняемых работ (применяемых материалов,
монтируемых конструкций, оборудования), их соответствие ПСД, СНиП и ГОСТ, нормативным документам, Подрядчик обязан предоставлять Заказчику по первому требованию образцы применяемых материалов (конструкций, оборудования), сертификаты соответствия и паспорта качества для их контроля.

5.7.Если в ходе работ или во время приемки Заказчик обнаружит дефекты или неудовлетворительное качество применяемых материалов (конструкций, оборудования), он обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и отдать письменное распоряжение об устранении дефектов. Подрядчик обязан в установленный Заказчиком срок устранить дефекты или, в случае их неустранимости, переделать работы (заменить конструкции, оборудование) за свой счет.

5.8.Если качество материалов окажется не соответствующим характеристикам, указанным в технической документации, требованиям строительных норм Российской Федерации, то использование таких материалов и оборудования не допускается.

5.9.Производство и качество выполнения работ должно соответствовать требованиям проекта 12-03-2015-ЭН, графика производства работ а так же в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», 7-е издание, Москва,2007, «Правилами технической эксплуатации электрических сетей Российской Федерации», Москва, 2003; СНиП 3.0506-85 «Электротехнические устройства»; ГОСТ Р 50571.1 «Электроустановки зданий. Основные положения»; «Типовые строительные конструкции, изделия и узлы: серия 3.407-150, шифр 26.0085; СНиП 3.05.06-85* Монтаж электротехнических устройств; ГОСТ Р 21.11.01-2009 Основные требования к проектной и сметной документации. Применяемое к электротехнической установке оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, утвержденных в установленном порядке, иметь сертификат соответствия и пожарной безопасности.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. После подписания настоящего Контракта Заказчик обязан передать Подрядчику проектно-сметную документацию, необходимую для выполнения упомянутых в п. 1.1 работ.

6.2. Заказчик назначает представителей, которые имеют право от имени Заказчика:

- осуществлять технический надзор за ходом и качеством выполнения работ на Объекте;

- осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения работ и соответствием стоимости работ цене, установленной Контрактом;

- производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов (конструкций, оборудования) условиям Контракта, ПСД, СНиП и ГОСТ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

- совместно с представителями Подрядчика подписывать акты о приемке выполненных работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций;

6.3. Представители Заказчика имеют право свободного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

6.4. Если Подрядчик в кратчайший (технически возможный) срок, установленный Заказчиком, не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь другую специализированную организацию для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другой организацией, оплачиваются Подрядчиком, либо за его счет Заказчиком в течение 15 рабочих дней, с момента выставления счета.

6.5. Для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик может провести экспертизу своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.6. В случае обнаружения при осуществлении контроля за выполнением работ по настоящему Контракту отступлений от требований СНиП или проектно-сметной документации, которые могут ухудшить качество работ, Заказчик организует работу комиссии, в состав которой могут привлекаться представители Заказчика, контролирующих органов государственного надзора и ответственные представители Подрядчика.

7. Права и обязанности Подрядчика

7.1Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте.

7.2. Подрядчик обязуется обеспечить:

- производство работ в полном соответствии со сметной документацией, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами Российской Федерации в соответствии с нормативными документами, регламентирующими качество строительных материалов, изделий, конструкций и строительных работ;

- качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- выполнение работ по Объектам в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

- сдачу выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объектов;

- возможность контроля и надзора Заказчиком за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственный допуск его представителей на места производства строительно-монтажных работ в любое время, представление по их требованию отчета о ходе выполнения работ.

7.3. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ и другую необходимую исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата представления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выход из строя техники, а также обо всем, что может повлиять на окончательный срок завершения строительства).

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.

7.4.Подрядчик обязан исполнять распоряжения Заказчика, непосредственно касающиеся производства работ по Контракту, если они не противоречат закону или условиям Контракта и не наносят ущерб интересам третьих лиц.

7.5.Подрядчик не вправе самостоятельно вносить изменения в техническую и сметную документацию, заменять конструкции, материалы и изделия.

7.6. Подрядчик в ходе проведения работ обязан обеспечить:

- соблюдение правил противопожарной безопасности;

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, защите окружающей природной среды, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Волгоградской области;

- соблюдение санитарных норм, норм охраны труда и других норм и положений, регламентирующих производство строительно-монтажных и ремонтных работ;

- соблюдения требований безопасности дорожного движения.

7.7. Подрядчик обеспечивает за свой счет содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.

7.8.Подрядчик обязан производить очистку транспорта, выезжающего с территории объекта.

7.9Подрядчику надлежит принимать все необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или повреждения в процессе производства работ дорогам, различным сооружениям транспортом Подрядчика (поставщиков или субпоставщиков).

7.10 Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

7.11.Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

7.12.иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

7.13 Подрядчик обязан своевременно оформлять исполнительную документацию.

7.14 Фактически выполненные объемы работ фиксируются Подрядчиком в Актах о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

7.15. Стоимость выполненных работ и произведенных затрат подтверждается подписанием справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Госкомстата от 11 ноября 1999 года № 100, составляемых на основе актов о приемке выполненных работ и расчетов прочих затрат.

7.16 Подрядчик обязан вывезти в течение 2 календарных дней со дня подписания Акта о
приемке результата работ по Объекту принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения, другое имущество, а также строительный мусор. Подрядчик обязан обеспечить до сдачи результата работ по объекту уборку объекта от производственных отходов.

7.17 Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом субподрядные организации по согласованию с Заказчиком, с заключением соответствующих договоров субподряда, копии которых должны быть представлены Заказчику.

8. Распределение рисков

8.1 До сдачи объекта в установленном порядке приёмочной комиссии Подрядчик несет ответственность за сохранность материальных ценностей, строительной техники и механизмов, конструкций, временных сооружений, материалов, изделий и прочего имущества, в том числе принадлежащего Заказчику, находящегося в пределах Объектов, до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории объекта специализированную технику).

8.2 Расходы и затраты по охране Объектов в период выполнения работ включены в цену Контракта и дополнительно Заказчиком не оплачиваются.

9. Сдача и приемка работ

9.1. Приемка оборудования и систем, проверка качества выполненных работ, материалов производится Подрядчиком в присутствии представителей Заказчика.

9.2. Если качество испытываемого оборудования и материалов, используемых при выполнении упомянутых в п. 1.1 работ, окажется не соответствующим характеристикам, указанным в технической документации, требованиям строительных норм Российской Федерации, то использование таких оборудования и материалов не допускается.

9.3. Приемке подлежат все работы по Контракту, выполненные Подрядчиком.

9.4 Подрядчик обязан вызвать уполномоченных представителей Заказчика на приемку не менее чем за трое суток до указанной в вызове предлагаемой даты приемки.

9.5 Заказчик имеет право отложить дату приемки на срок до трех суток, если это не остановит производство работ. В этом случае он обязан немедленно уведомить Подрядчика (письменно или телефонограммой) об изменении даты приемки. В случае отсутствия такого уведомления дата приемки, предложенная Подрядчиком, считается принятой Заказчиком.

9.6 Приемка выполненных за месяц работ, их качественное и количественное соответствие условиям Контракта и отсутствие претензий к результатам работ подтверждается подписанием соответствующих актов представителями Сторон.

9.7. Подрядчик обязан подготовить по установленной форме, подписать, скрепить печатью и вручить представителям Заказчика акты о приемке выполненных работ, расчеты стоимости прочих работ и затрат, акты промежуточной приемки
ответственных конструкций, справки о стоимости выполненных работ и затрат, другую документацию (согласно техническим условиям), подтверждающую выполнение работ и их стоимость.

9.8 Заказчик обязан рассмотреть, проверить, подписать и вернуть Подрядчику один экземпляр документации, подтверждающей выполнение работ, а при наличии претензий Заказчик обязан вернуть акты и документы со своими замечаниями.

9.9. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения дефектов, возникших по вине Подрядчика. В этом случае Сторонами составляется Акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок), сроки их устранения Подрядчиком и дата новой приемки.

9.10.Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

9.11 Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его отуплаты штрафных санкций за нарушение сроков завершения работ, установленных п. 4.1. Контракта.

9.12 При сдаче работ Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику и эксплуатирующей организации о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а так же о возможных последствиях при несоблюдении этих требований.

9.13 Приемка работ осуществляется в соответствии с нормативными документами и правилами.

9.14 Результаты любых работ, выполненных Подрядчиком по' Контракту, переходят в собственность Заказчика с момента их оплаты. Приемка Заказчиком Объекта (результата работ) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

10. Гарантии качества по сданным работам

10.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем,
соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим
условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и
другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией,
действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

10.2 Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ устанавливается 36 месяцев со дня выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию готового объекта.

10.3 Подрядчик отвечает за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока и возникшие по его вине. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10.4 После подписания Сторонами Акта, фиксирующего дефекты, возникшие в течение гарантийного срока по вине Подрядчика, Подрядчик обязан исправить и устранить дефекты за свой счет в течение 3 рабочих дней.

11. Ответственность сторон

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет 2,5 % от цены Контракта в размере _____________ () рублей согласно постановления Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается Контрактом в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

8. Коэффициент К определяется по формуле:

,
где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

11.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства № 1063 от 25.11.2013г., в размере 10% цены контракта, составляя () рублей.

в случае:

-задержки устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика;

- за применение, при выполнении работ, некачественных материалов (подтвержденные лабораторными испытаниями);

- при несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов в выполненных работах, при этом Заказчик вправе устранить обнаруженные дефекты своими силами с полным возмещением Подрядчиком затрат на их устранение;

- за не сдачу Подрядчиком акта приемки-сдачи выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости работ (КС-3), в срок, установленный настоящим контрактом;

- за нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, а также сроков устранения замечаний по актам выполненных работ (КС-2; КС-3) предусмотренных настоящим контрактом, а так же за невыполнение Подрядчиком иных обязательств по контракту.

11.6. Возмещение причинённых убытков и уплата неустойки не освобождает нарушившую Сторону от обязанности надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему контракту.

11.7 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.8. Ответственность за ущерб, нанесенный работами (результатом работ) третьим лицам или окружающей среде, несет Подрядчик за исключением случаев, когда нанесение ущерба явилось следствием выполнения Подрядчиком прямых распоряжений Заказчика, непосредственно повлекших обстоятельства, явившиеся причиной ущерба, возникновение которых Подрядчик не мог предвидеть.

11.9 За не предоставление и несвоевременное представление сведений об объемах выполненных работ Подрядчиком Заказчик имеет право приостановить финансирование работ.

11.10. Подрядчик на время ремонта несет ответственность по строительным рискам на объектах в полном объеме до момента подписания акта приемки законченных работ по ремонту объекта.

12. Обеспечение исполнения контракта

12.1. Исполнение обязательств по настоящему Контракту обеспечивается (определяется

Подрядчиком самостоятельно):

- банковской гарантией от №, выданной______________________________________,

сроком действия до ____________, в размере_______ рублей, что составляет 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта;

- передачей Заказчику денежных средств в обеспечение исполнения контракта в размере ______ рублей, что составляет 30% от начальной (максимальной) цены Контракта (платежное поручение от №);

12.2.Требования к обеспечению настоящего Контракта:

12.2.1. Банковская гарантия должна быть безусловной, безотзывной и должна содержать указание что банк - гарант, гарантирует Заказчику - бенефициару безусловно выплатить сумму, составляющую размер обеспечения исполнения Контракта или суммы в пределах размера обеспечения исполнения Контракта в случае, если Подрядчик - принципал, не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по Контракту. Банковская гарантия должна предусматривать условие о том, что она не может быть отозвана гарантом, а также условие о том, что право требования к гаранту не может быть передано другому лицу.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, исполнение которого она обеспечивает, в том числе указания на стороны контракта, предмет Контракта, срок действия Контракта и ссылку на протокол аукциона как основание заключения Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Обязательным приложением к банковской гарантии является надлежащим образом заверенная копия генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию, и копия договора о выдаче банковской гарантии, заверенной печатью Подрядчика.

Срок действия банковской гарантии должен не менее чем на два месяца превышать срок действия настоящего Контракта.

Если вследствие каких-либо причин банковская гарантия по настоящему Контракту перестала быть действительной, закончила своё действие или иным образом прекратила обеспечивать исполнение обязательств по настоящему Контракту, а указанные обязательства не исполнены, Подрядчик в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанного выше обстоятельства обязан предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту в размере 30%от начальной (максимальной) цены контракта.

12.2.2. В случае обеспечения исполнения настоящего Контракта в форме передачи Заказчику денежных средств Подрядчик перечисляет сумму денежных средств, на счет Заказчика, назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта №__от _____».

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту Заказчик вправе удовлетворить свои требования к Подрядчику за счет Обеспечение исполнения контракта №__от _____, как в полном объеме, так и в части:

- за нарушения календарных сроков (графика) выполнения работ по контракту;

- за применение некачественных материалов (подтвержденных лабораторными испытаниями);

- за выполнение работ ненадлежащего качества.

Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, переданные в счет обеспечения исполнения контракта для обеспечения исполнения настоящего Контракта, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему Контракту.

Денежные средства возвращаются Подрядчику в течение десяти банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика на счет указный в требовании.

В случае расторжения настоящего Контракта, произошедшего по вине Подрядчика обеспечение исполнения настоящего Контракта не возвращается.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законным порядком.

13.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств не применяются.

13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства.

14. Разрешение споров между сторонами

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменном виде, в том количестве экземпляров, которое необходимо для каждой из сторон.

14.2. Соблюдение претензионного порядка и направление до обращения в суд является для сторон обязательным. На направленную претензию должен быть дан ответ в течение десяти рабочих дней с момента ее поступления. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению
между сторонами - обе стороны поровну.

14.3. Если, по мнению Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между ними спор в соответствии с п.п.13.1. и 13.2. настоящего Контракта, то он разрешается Арбитражным судом Волгоградской области в установленном порядке.

15. Изменения условий исполнения Контракта, его расторжение.

15.1 В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости, за свой счет, в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом, если Заказчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных работ существенно увеличит сроки выполнения объема работ, но отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе уплатить за произведенные некачественно работы Подрядчику сумму, меньшую
ранее установленной за эти работы, но отличающуюся от ранее установленной не более, чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных работ по достижению нормативного качества или уменьшить соответствующим образом договорную цену, если этапы работ не определены.

15.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

15.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объемов Работ и иных условий Контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объемы Работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объемов Работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены Работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов услуг стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительного объема Работ или цена услуг при уменьшении предусмотренного Контрактом объема, выполняемых работ должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренные в контракте объемы Работ.

15.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

15.5. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в порядке предусмотренном ФЗ 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 10 дней по причинам, не
зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектом;

- неоднократное неисполнение требований заказчика, предусмотренных Контрактом;

-аннулирование лицензий на строительную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство данного вида работ.

15.6. Расторжение Контракта по обоюдному согласию Сторон считается действительным, если оно оформлено в письменном виде в форме соглашения к настоящему Контракту и подписано обеими Сторонами.

15.7. При расторжении контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика, незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, в соответствии с подписанными актами выполненных работ.

15.8. Расторжение Контракта в судебном порядке по инициативе Подрядчика производится в случае остановки Заказчиком или по вине Заказчика выполнения работ на срок более двух месяцев по причинам, не зависящим от Подрядчика.

16. Прочие условия и заключительные положения

16.1 Контракт действует с момента его заключения до полного исполнения Сторонами обязательств по нему. Для заключения настоящего Контракта Подрядчик обязан предоставить лицензию на право осуществления данного вида деятельности и необходимых специальных работ.

16.2. Настоящий Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». Дополнительно Стороны вправе оформить контракт на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и контракт, заключенный в электронной форме.

16.3. Все изменения и дополнения оформляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами.

16.4. При изменении реквизитов Сторон (наименование, адрес, обслуживающий банк и т.п.), а также в случае иных изменений, могущих оказать влияние на исполнение настоящего Контракта, каждая из Сторон обязана уведомить другую Сторону в трехдневный срок от даты таких изменений и представить ей надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие факт изменений.

16.5.Настоящий контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

16.6.Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.7. Уполномоченное лицо со стороны Заказчика (ФИО,телефон) Уполномоченное лицо со стороны Подрядчика (ФИО, телефон)

16.8 Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

Приложение №1 – График производства работ.

Приложение № 2 - Техническое задание;

Приложение №3 Проектно-сметная документация

17.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

Администрация Кировского сельского поселения

Светлоярского муниципального района

Волгоградской области

Адрес: 404180, Волгоградская область, Светлоярский

район, п. Кирова, ул. Кирова, 1 а

телефон/факс: [phone]-36.

Банковские реквизиты: ИНН 3426011039

КПП 342601001, БИК 041806001,

р/счет 40204810600000000160 в отделении г. Волгоград

л/счет 03293036200

Глава Кировского сельского поселения

____________В.П. Корявченко

м.п.

Приложение № 1

к муниципальному контракту №___от________________

График производства работ

Приложение № 2

к муниципальному контракту №___от________________

Техническое задание

к открытому аукциону на выполнение работ по монтажу наружного (уличного) освещения ул.Зеленая, ул. Линейная, ул.Центральная. ст.Чапурники Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) определяет перечень, объем и порядок выполнения работ по установлению наружного (уличного) освещения по ул.Зеленая, ул. Линейная, ул.Центральная

1.2. Место выполнения работ – Волгоградская область, Светлоярский район,.ст.Чапурники.

1.3. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта в течение 10 календарных дней.

1.4. Гарантия качества: 36 месяцев со дня приемки работ на основании двухстороннего акта.

1.5. Работы проводятся в соответствии с проектом 15-03-2015-ЭН, выполненным ИП Безродная Г.Б, графиком выполнения работ, а так же в соответствии с:

«Правилами устройства электроустановок. 7-е изд. Москва, 2007.»

«Правилами технической эксплуатации электрических сетей Российской федерации» Москва 2003.

СНиП 3.0506-85 «Электротехнические устройства»

ГОСТ Р 50571.1 «Электроустановки зданий. Основные положения»

«Типовые строительные конструкции, изделия и узлы: серия 3.407-150, шифр 26.0085.

СНиП 3.05.06-85*. Монтаж электротехнических устройств

ГОСТ Р 21.11.01-2009 Основные требования к проектной и сметной документации

Применяемое электротехнической установке оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, утвержденных в установленном порядке имеют сертификат соответствия и пожарной безопасности.

1.6. В цену работ включены стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов рабочей силы до места выполнения работ, все налоги и обязательные платежи включены в стоимость работ.

1.7. Объем работ определяется локально сметным расчетом.

Содержание работ и общие требования

2.1. Требуется выполнить работы по устройству линии наружного (уличного) освещения по ул.Зеленая, ул. Линейная, ул.Центральная:

2.1.2. Выполнить монтаж электрического провода освещения 2А 4х16 протяженностью 820м по существующим опорам.

2.1.3. Выполнить монтаж уличных фонарей ЖКУ 02-70-003 в количестве 14 шт с лампами ДНаТ-70,

2.1.4. Выполнить заземление опор в количестве 8 шт.: №№ 1,3,6,9,13,16,18,23.

Металлический корпус всех светильников присоединить к РЕN-проводнику.

2.1.5.Выполнить ввод в ТП-286.

2.1.6. Смонтировать на опоре №1 Щит учета КДЕ-1 со степенью защиты IP54 в составе: вводной автоматический выключатель на Iн=32А (ВА47-29/4), прибор учета Меркурий 230 АRT-0.1 5-60A. –многотарифный, ГЗШ соединить с заземляющим устройством.

2.1.7. Смонтировать на опоре №1 Щит управления наружным освещением ЯУО 9602-3474 с магнитным пускателем на Iн=25А, сигнальной арматурой и фотореле с фотодатчиком. Металлический корпус щита соединить с заземляющим устройством опоры

2.1.8. Присоединить жилы проводов к оборудованию.

2.1.9.При выполнении работ Подрядчик может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы и оборудование, которое по своим техническим характеристикам соответствуют или превосходят материалы и оборудование, указанные в перечне объема работ.

Дата добавления: 2015-10-16