Порядок заключения и исполнения Договора

6.1. Порядок заключения и исполнения Договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

6.2. По результатам запроса предложений договор заключается на условиях, указанных в поданной участником запроса предложений заявке и в Документации. При заключении договора цена не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении запроса предложений. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, в договор включается обязательное условие о том, что сумма, подлежащая уплате по такому договору физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с выплатами физическому лицу.

6.3. В течение 3-х (трех) дней с даты получения от Заказчика проекта договора, победитель обязан подписать договор со своей стороны и представить все экземпляры Заказчику. В случае, если победителем запроса предложений не исполнены требования настоящего пункта, он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае договор заключается с участником запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, в аналогичном порядке.

6.4. Непредставление участником, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, Заказчику в срок подписанных со своей стороны экземпляров договора считается отказом такого участника от заключения договора. В этом случае запрос предложений признается несостоявшимся.

6.5. Заказчик в течение 10 (десяти) дней с даты получения от участника запроса предложений подписанного договора обязан подписать договор и передать один экземпляр лицу, с которым заключен договор.

6.6. Договор с участником размещения заказа, обязанным заключить Договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения Договора, соответствующего требованиям документации о размещении заказа (если требование о предоставлении обеспечения исполнения Договора было предусмотрено Заказчиком в п.28. «Информационной карты ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ»).

6.7. В случае, если участник размещения заказа, обязанный заключить Договор, не предоставил заказчику в срок, указанный в пункте 5.3. Документации, подписанный им Договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения Договора, такой участник признается уклонившимся от заключения Договора. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения Договора внесенное обеспечение заявки такому участнику размещения заказа не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в запросе предложений было предусмотрено Документацией запроса предложений).

6.8. Заказчик вправе отказаться от заключения Договора с участником размещения заказа, обязанным заключить Договор, в случаях:

- несоответствия участника размещения заказа, обязанного заключить Договор, требованиям, установленным в Документации;

- предоставления участником размещения заказа, обязанным заключить Договор, недостоверных сведений в заявке на участие в запросе предложений.

6.9. При заключении и исполнении Договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам запроса предложений, кроме случаев, предусмотренных «Информационной карты ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ».

6.10. При заключении Договора между Заказчиком и победителем могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей Договора.

6.11. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении Договора вправе изменить:

- предусмотренный Договором объем закупаемых товаров (работ услуг) в объеме не превышающем 30% от первоначального.

- сроки исполнения обязательств по Договору и объем закупаемых товаров (работ услуг) при изменении в соответствие с законодательством Российской Федерации условий хозяйственной деятельности;

6.12. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

6.13. Расторжение Договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и локальными актами Заказчика.

6.14. Споры, возникшие в результате исполнения Договора и не урегулированные между Заказчиком и участником размещения заказа, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

III. Информационная карта ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

о проведении запроса предложений

на право заключения договора на косметический ремонт лестничной клетки, расположенной в многоквартирном жилом доме по адресу: Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д.31, корп.3 - 2пар.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений, информация
1.	Наименование заказчика, адрес	Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Красногвардейского района» (ООО «ЖКС №2 Красногвардейского района»)   Место нахождения и почтовый адрес: 195030, г. Санкт-Петербург, пр. Ударников, д.39, корп.1,   Адрес электронной почты: [e-mail]
2.	Контактная информация заказчика	Контактное лицо: Герасимов Алексей Михайлович   Номер контактного телефона: тел. [phone] факс [phone] в рабочие дни: пн.-чт. с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 пт. с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
3.	Наименование закупки, вид и предмет закупки	Запрос предложений на право заключения договора на косметический ремонт лестничной клетки, расположенной в многоквартирном жилом доме по адресу: Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д.31, корп.3 - 2пар.
4.	Официальный сайт, на котором размещена документация запроса предложений	www.zakupki.gov.ru
5.	Предмет Договора, объем оказываемых услуг	Предмет Договора:косметический ремонт лестничной клетки, расположенной в многоквартирном жилом доме по адресу: Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д.31, корп.3 - 2пар. Объем работ: В соответствии с Приложением №2 (техническое задание) к настоящей Информационной карте.
6.	Место, условия и сроки выполнения работ	Место выполнения работ:Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д.31, корп.3 - 2пар. Условия выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к настоящей Информационной карте) и проектом Договора (Приложение №3 к настоящей Информационной карте).   Сроки выполнения работ: с момента подписания договора до 31.12.2015г. (включительно)
7.	Начальная (максимальная) цена Договора	506168 (Пятьсот шесть тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 35 копеек, вкл. НДС 18%.
8.	Форма, сроки, порядок оплаты	В соответствии с проектом Договора (Приложение №3 к настоящей Информационной карте): по мере поступления средств от населения, но не позднее 2017 года. Аванс не предусмотрен.
9.	Обязательные требования, установленные к участникам размещения заказа	· непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса предложений - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; · неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; · отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. · отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; · отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
10.	Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам оказываемых услуг, к их безопасности, к результатам приемки	В соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к настоящей Информационной карте) и условиями исполнения Договора (Приложение №3 к настоящей Информационной карте).
11.	Источник финансирования	Средства Заказчика
12.	Порядок формирования цены Договора	Цена Договора включает в себя все необходимые расходы по исполнению Договора, налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, согласно действующему законодательству. Начальная (максимальная) цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, ГСМ, расходные материалы, страхование, уплата налогов, таможенных пошлин, сборов и другие обязательные платежи, согласно действующему законодательству), в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.
13.	Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Поставщиком	Рубль Российской Федерации.
14.	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного Договора	Порядок не установлен.
15.	Привлечение соисполнителей к исполнению Договора. Условия их привлечения.	Не допускается
16.	Преимущества, предоставляемые при участии в запросе предложений	Не предоставляются
18.	Сроки и место подачи заявок на участие в запросе предложений	Заявки на участие в запросе предложений принимаются по адресу:195030, г. Санкт-Петербург, пр. Ударников, д.39, корп.1, 2-й этаж, каб.32 в рабочие дни: пн.-чт. с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 пт. с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00   Дата начала подачи заявок на участие в запросе предложений: с «10» июня 2015 года с 9 час. 00 мин.;   Дата окончания подачи заявок на участие в запросе предложений: «15» июня 2015 года до 10 час. 00 мин.
19.	Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений	В соответствии с «ФОРМА 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ» части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
20.	Количество копий заявки на участие в запросе предложений	Не требуется
21.	Обеспечение заявок на участие в запросе предложений	Сумма обеспечения заявки на участие в запросе предложений устанавливается в размере 1% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 5061 (Пять тысяч шестьдесят один) рубль 68 копеек. Срок внесения - до момента окончания приема конвертов с заявками на участие в запросе предложений.   Порядок внесения: Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений вносится на расчетный счет Заказчика.   В назначении платежа обязательно указывается: «Оплата финансового обеспечения участия в запросе предложений №78/05/2015. НДС не облагается».
22.	Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в запросе предложений	Получатель платежа ООО «ЖКС №2 Красногвардейского района» ИНН 7806386539 КПП 780601001 Р/сч 4070 2810 6100 0000 5450 в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге к/сч 3010 1810 2000 0000 0704 БИК 044030704
23.	Гарантия качества на выполняемые работы	3 (три) года с момента подписания акта приемки выполненных работ.
24.	Сроки рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.	Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений будут проведены в срок: с «15» июня 2015 г. по «16» июня 2015 г. (включительно).
25.	Дата подведения итогов запроса предложений.	Подведение итогов запроса предложений по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок будет проведено: «16» июня 2015 г.
26.	Место рассмотрения, оценки, сопоставления заявок и подведения итогов запроса предложений.	195030, г. Санкт-Петербург, пр Ударников, д.39, корп.1, 2-й этаж, каб.32
27.	Критерии и порядок оценки заявок на участие в запросе предложений, их содержание и значимость	Информация указана в Приложении №1 к настоящей Информационной карте.
28.	Обеспечение исполнения обязательств по Договору	Не требуется.
29.	Возможность изменения объема выполненных работ в ходе исполнения договора	Предусмотрено, в размере не более 30% от цены заключенного Договора.
30.	Приложения:	Приложение №1 – критерии и порядок оценки заявок на участие в запросе предложений; Приложение №2 – техническое задание с приложениями; Приложение №3 – проект договора с приложениями.

Приложение №1

к Информационной карте

Дата добавления: 2015-07-14