Информационная карта.

№ пункта	Наименование	Информация
1.	Заказчик Уполномоченный орган	Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрация Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области   Адрес: 404143, Волгоградская область, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Ленина, 65. Е-mail: [e-mail]   Ответственное должностное лицо: Кузьмин Анатолий Юрьевич тел.: [phone]   Контактное лицо: Гаврилов Михаил Владимирович, тел.: [phone] Е-mail: [e-mail]   Отдел муниципального заказа комитета экономики администрации Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области Адрес: Волгоградская область, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Ленина, 65, каб. № 2.3. Е-mail: [e-mail] Тел./факс: [phone] Ответственное лицо: Кардапольцева Марина Николаевна
2.	Способ определения поставщика	Аукцион в электронной форме
3.	Наименование оператора электронной торговой площадки	Наименование: ЗАО "Сбербанк - Автоматизированная Система Торгов"
Адрес электронной торговой площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	http://www.sberbank-ast.ru/
4.	Наименование специализированной организации, контактная информация	Не привлекается
5.	Наименование объекта закупки	Выполнение работ по строительству объекта: «Расширение газораспределения в п. Калинина Среднеахтубинского района Волгоградской области. 3-я очередь строительства. Газопроводы низкого давления от ГРПШ №3»
6.	Начальная (максимальная) цена	4 312 140 (четыре миллиона триста двенадцать тысяч сто сорок) рублей 00 копеек. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также расходы на охрану окружающей среды, утилизацию отходов, вынос осей, исполнительную съемку, покрытие строительных рисков, авторский надзор и иные расходы, которые подрядчик может понести при исполнении контракта (см. раздел Обоснование НМЦК)
7.	Источник финансирования заказа	Средства областного бюджета – 90%; Средства районного бюджета – 10%.
8.	Классификация товаров, работ, услуг	Указано в извещении о проведении аукциона
9.	Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг:	В соответствии с условиями технического задания
10.	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:	Волгоградская область, Среднеахтубинский район, п.Калинин
11.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ	В соответствии с условиями муниципального контракта
12.	Срок поставки товара, завершения выполнения работ, оказания услуг:	В течение 90 календарных дней с даты заключения муниципального контракта
13.	Размер обеспечения заявки:	Размер обеспечения заявки на участие в аукционе 2% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 86422 (восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать два) рубля 80 копеек. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников такого аукциона: средства обеспечения заявок перечисляются по банковским реквизитам оператора электронной площадки в соответствии с инструкцией, находящейся по адресу https://www.sberbank-ast.ru.
14.	Порядок внесения обеспечения заявки	Обеспечение должно быть представлено до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе. За несвоевременное предоставление обеспечения заявки отвечает участник закупки. Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником аукциона только путем внесения денежных средств.
15.	Размер и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта:	Размер обеспечения 10 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта, что составляет 432114(четыреста тридцать две тысячи сто четырнадцать) рублей 00 копеек. Обеспечение исполнения контракта предоставляется до подписания контракта победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта; светокопия документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения контракта, представляется заказчику одновременно с подписанием победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, проекта контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств. Способ обеспечения исполнения контракта определяется победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, самостоятельно. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: - сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; - обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; - обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; - условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; - срок действия банковской гарантии;- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; - установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; - условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта: Получатель: Администрация Среднеахтубинского муниципального района ИНН 3428928021 КПП 342801001 р/счет 40302810200003000456 л/счет 05293038480 Отделение Волгоград г.Волгоград БИК 041806001 Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по строительству газопровода в п.Калинин. Обеспечение исполнения контракта призвано обеспечить основные обязательства по контракту. Порядок и сроки возврата денежных средств, внесенных для обеспечения исполнения контракта: в случае если поставщик (подрядчик, исполнитель) в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрал внесение денежных средств и исполнил взятые на себя по контракту обязательства надлежащим образом, возврат денежных средств производится после выполнения условий контракта в течение пяти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования. В случае если в результате проведения аукциона предложенная цена контракта, на двадцать пять и более процентов окажется ниже начальной (максимальной) цены, обеспечение исполнения контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ.
16.	Предъявляемые к участникам аукциона требования и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и частью 1.1 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (наличие свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, допуска к работам по организации строительства, реконструкции и капитальному ремонту, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), допуска к работам на объектах газоснабжения (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624); - не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Кроме того Заказчиком установлено требование об отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
17.	Информация о документации об электронном аукционе	Единая информационная система (официальный сайт), в которой размещена документация об аукционе: http://zakupki.gov.ru
18.	Условия участия в электронном аукционе	Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактной системе. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
19.	Место подачи заявок на участие в аукционе:	Заявка подается оператору электронной площадки на сайте www.sberbank-ast.ru
20.	Начало срока подачи заявок:	С даты публикации извещения о проведении электронного аукциона на официальном сайте
21.	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (время московское):	10 августа 2015 года 10 час. 00 мин.
22.	Порядок подачи заявок участников закупки:	Порядок определен оператором электронной площадки, информация о котором размещена на сайте www.sberbank-ast.ru
23.	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок	12 августа 2015 года
24.	Дата проведения электронного аукциона (по местному времени):	17 августа 2015 года
25.	Преимущества и ограничения, установленные при проведении аукциона:	Не установлены
26.	Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта	В соответствии с условиями муниципального контракта
27.	Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе:	Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации – 24 июля 2015 г. Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации – 7 августа 2015 г.
28.	Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств.	Все товары, используемые в рамках выполнения настоящего контракта, должны иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией либо международными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставки товаров
29.	Условия признания уклонения от заключения контракта	Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случаях: - нарушения установленного документацией об электронном аукционе срока подписания проекта контракта; - нарушения срока направления протокола разногласий; - нарушения установленного документацией об электронном аукционе срока и порядка предоставления обеспечения исполнения контракта, несоответствие обеспечения требованиям о размере обеспечения; - признания информации, подтверждающей добросовестность победителя электронного аукциона, недостоверной
30.	Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком, подрядчиком, исполнителем	Российский рубль
31.	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта	Не установлен
32.	Возможность изменить условия контракта	В соответствии с условиями муниципального контракта
33.	Условия исполнения работ	Строительство объекта должно осуществляться в строгом соответствии с проектной документацией разработанной ООО ИТЦ «НОВИКОМ - ЭКО»
34.	Информация о контрактной службе или Контрактном управляющем	Контрактный управляющий Пономарева И.И. Приказ от 15.01.2014 №1 Тел. [phone] Е-mail: [e-mail]

Приложение к информационной карте

Дата добавления: 2015-08-26