X. Информационная карта аукциона в электронной форме

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На право заключения муниципального контракта

Капитальный ремонт воздушной линии ВЛ-0,4кВ протяженностью 800м по ул.Усадьба Плодосовхоза, по ул.Гоголя от КТП-105 в п. Панфилово Новоаннинского района Волгоградской области.

(для субъектов малого предпринимательства)

п.Панфилово

2015 год

X. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ пункта	Наименование	Информация
1.	Идентификационный код закупки
2.	Наименование заказчика, контактная информация	Муниципальный заказчик: Администрация Панфиловского сельского поселения, Новоаннинского муниципального района. Место нахождения: 403990,Волгоградская область, Новоаннинский р-н, п.Панфилово, ул. Рабочая,17. Адрес электронной почты: [e-mail] Номер контактного телефона: 8(84447) 5-31-64 Торгашов Владимир Александрович; 8(84447) 5-31-48 Зарубина Надежда Вячеславовна.
3.	Наименование уполномоченного органа, контактная информация	Муниципальный заказчик: Администрация Панфиловского сельского поселения, Новоаннинского муниципального района. Место нахождения: 403990,Волгоградская область, Новоаннинский р-н, п.Панфилово, ул. Рабочая,17. Адрес электронной почты: [e-mail] Номер контактного телефона: 8(84447) 5-31-64 Торгашов Владимир Александрович; 8(84447) 5-31-48 Зарубина Надежда Вячеславовна.
4.	Наименование специализированной организации, контактная информация	Специализированная организация, проводящая открытый аукцион в электронной форме отсутствует. Администрация Панфиловского сельского поселения самостоятельно формирует документацию и проводит открытый аукцион в электронной форме.
5.	Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Аукцион в электронной форме
6.	Официальный сайт, на котором размещена документация об электронном аукционе	Сбербанк-АСТ www.sberbank-ast.ru
7.	Наименование и описание объекта закупки и условий контракта   Объем, место и сроки выполнения работ.	Выполнение работ Место выполнения работ: Волгоградская область, Новоаннинский район, п.Панфилово ул.Гоголя от КТП-105, ул.Усадьба Плодосовхоза протяженность 800м. Полная характеристика объема выполняемых работ и описание объекта закупки отражено в проекте муниципального контракта и технической части документации об электронном аукционе. Описание условий контракта отражено в проекте муниципального контракта являющегося неотъемлемой частью документации об электронном аукционе. Качественные и иные характеристики и показатели определяющие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика: в соответствии с условиями Муниципального контракта и технической частью настоящей документации об электронном аукционе. Сроки выполнения работ: В течении тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
8.	Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Российский рубль
9.	Начальная (максимальная) цена контракта	1408338руб.00коп. (один миллион четыреста восемь тысяч триста тридцать восемь руб. 00 коп). Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы Подрядчика, в том числе расходы на материалы, транспортные услуги, монтаж оборудования, страхование, услуги субподрядных организаций, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
10.	Источник финансирования	Бюджет Администрации Панфиловского сельского поселения
11.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта	Способ: Локально-сметный
12.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг	В соответствии с проектом муниципального контракта
13.	Требования к участникам закупки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также заказчиком	1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, а именно: 2. Правомочность участника закупки заключать контракт; 3. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 4. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке. 5. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолжности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. 6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки – юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки. 7. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. 8. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 10. Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией по форме и в порядке, установленным кодексом Российской Федерации, на право осуществления общестроительных работ.
14.	Дополнительные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с ч. 2 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также заказчиком	-
	Преимущества, предоставляемые при участии в электронном аукционе учреждений и предприятий уголовно исполнительной системы, организаций инвалидов, социально ориентированных некоммерческих организаций	Не предоставляются
15.	Преимущества, предоставляемые при участии в электронном аукционе субъектов малого предпринимательства.	Предоставляются
16.	Дата начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе	Дата начала предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе: 22.07.2015 г.; Дата окончания предоставления разъяснений положений документации: 27.07.2015 г.
17.	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе	«30»июля 2015года в 10 ч. 00 мин. (время московское).
18.	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме	«04» августа 2015 года.
19.	Дата проведения электронного аукциона	«07» августа 2015 года Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.
20.	Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе	Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. 1. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1.1.согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуг на условиях, предусмотренных настоящей документацией. 2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 2.1. документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным подпунктами 1 и 2 пункта 12 настоящей Информационной карты или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным подпунктами 3 - 7 пункта 12 настоящей Информационной карты; 2.2. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе; 2.3. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 2.4. документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества в соответствии с пунктом 14 настоящей Информационной карты, или копии этих документов; 2.5. документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или копии этих документов; 2.6. документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным частью 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (при наличии таких требований), или копии этих документов в случае, если такие требования установлены Правительством Российской Федерации.
21.	Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе	Требуется
22.	Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе	Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 14083 рублей 38 коп. НДС не облагается. Порядок внесения: Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе предоставляется участником закупки путем внесения денежных средств (ч.2 ст. 44Федерального закона № 44-ФЗ).
23.	Размер, условия обеспечения исполнения контракта. Порядок предоставления и требования к такому обеспечению.	Сумма обеспечения исполнения контракта предусмотрена в следующем размере: 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 70416 рублей 90копеек. НДС не облагается. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде: 1. Безотзывной банковской гарантии выданной банком и соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Банковская гарантия должна включать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 2. Внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
24.	Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта	ПОЛУЧАТЕЛЬ платежа: УФК по Волгоградской области (Администрация Панфиловского сельского поселения) р/с 40302810918063000607, банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области г.Волгоград, БИК 041806001, ИНН/КПП 3419009543/341901001, л.с.05293030030, ОКТМО18638428
25.	Банковское сопровождение контракта	-
26.	Возможность Заказчика изменить условия контракта	Предусмотрена, с соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
27.	Информация о контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта	Торгашов Владимир Александрович 8-84447-53164
28.	Срок подписания контракта победителем аукциона или иным его участником, с которым заключается контракт. Условия признания победителя аукциона или данного участника уклонившимися от заключения контракта.	Контракт заключается не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.
29.	Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта	Допускается в соответствии с ч.ч. 8-26 ст. 95 Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
30.	Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара	Не установлено
31.	Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товара	Не установлено

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Форма 1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ

В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ____

на ____________________________________________________________________

(указать предмета аукциона)

Изучив документацию об открытом аукционе в электронной форме (далее – документация об аукционе), а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты, организация/физическое лицо, сведения о которой(ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, сообщает о согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме № _______ на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляет настоящее согласие.

Мы согласны (я согласен/согласна) ________________________________,

(указать предмет аукциона)

предусмотренные аукционом № ____.

Цена контракта включает в себя цену с учетом всех расходов, связанных с поставкой товара (выполнением работ, оказанием услуг) и всех затрат на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении контракта.

Данное согласие подается с пониманием того, что решение вопроса о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе зависит от полноты, достоверности всех данных, предоставленных нами, правильности заполнения и представления соответствующих документов и форм, а также от нашего соответствия требованиям, установленных к участникам размещения заказа.

Мы признаем, что, с учетом указанных обстоятельств, комиссия оставляет за собой право принять решение о допуске или об отказе в допуске участника размещения заказа и не берет на себя обязательств информировать участников размещения заказа о причинах, по которым указанные действия были совершены, без соответствующего запроса с их стороны.

Мы признаем, что самостоятельно несем все расходы, риски и возможные убытки, связанные с участием в аукционе. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация ни в каких случаях не отвечает и не имеет обязательств по данным расходам, рискам и возможным убыткам.

Мы признаем, что все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Уполномоченным органом, заказчиком, специализированной организацией и участниками размещения заказа будут разрешаться в соответствии с законодательством Российской Федерации. Мы удостоверяем, что предоставленные сведения в данном согласии и документы для участия в аукционе являются полными, точными и верными во всех деталях.

В случае признания нас победителем аукциона, а также если все документы поданные нами (мной) на участие в аукционе соответствуют требованиями законодательства и документации об аукционе (в том числе, документы первой и второй части заявки) мы берем на себя обязательства заключить контракт с____________________________ на ____________________,

(наименование заказчика) (указать предмет аукциона)

в соответствии с требованиями документации об аукционе и по предложенной нами (мной) цене контракта или по начальной (максимальной) цене в случаях, установленных законодательством.

В случае если нас признают участником аукциона, заявке которого присвоен второй номер, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся заключить контракт
с ___________________________________ на _______________________________,

(наименование заказчика) (указать предмет аукциона)

в соответствии с требованиями законодательства, документации об аукционе
по предложенной нами (мной) цене контракта или по начальной (максимальной) цене в случаях, установленных законодательством.

Мы гарантируем, что поставляемый(ые) нами по контракту товар(ы) будет(ут) новым(ыми), то есть не бывшим(ими) в употреблении,
не прошедшим(ими) ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

Данная заявка подается с пониманием о полной ответственности участника размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации за предоставление недостоверных сведений.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ____

---

Дата добавления: 2015-08-26