(число, месяц, год)
Исполнителя о составе комиссии по проведению приемочных испытаний опытных
образцов, выполненных согласно плану работ по настоящему договору.
3.5. Исполнитель обязуется в срок до ________________________________
(число, месяц, год)
известить Заказчика (либо Исполнителя следующего этапа работ) о готовности
выполненных образцов к проведению приемочных испытаний (рассмотрению
результатов законченной научно-исследовательской работы научно-техническим
советом).
3.6. Заказчик (либо Исполнитель следующего этапа работ) в течение ___________ дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, установленных п. 3.3 настоящего договора, обязуется направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.
3.7. При мотивированном отказе Заказчика заинтересованными сторонами составляется акт с включением в него необходимых доработок, а также сроков их выполнения.
3.8. При досрочном выполнении работ Исполнителем Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.
3.9. В случае сокращения сроков выполнения работ, совершенствования
технико-экономических параметров разработки, повышения экспортных
возможностей Заказчика от внедрения работ за проведение Исполнителем
вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью
удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной
цене в размере ________________ из средств _______________________________.
(сумма прописью) (источник финансирования)
3.10. В случае, когда в процессе выполнения работ выявиться неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, известив об этом Заказчика и Исполнителя следующего этапа в ______-дневный срок после приостановления работы.
В таком случае стороны обязаны в ______-дневный срок решить вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.
Исполнителю(ям) оплачиваются фактически понесенные затраты.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. При нарушении сроков, установленных в п. 1.4 настоящего договора, виновная сторона уплачивает Заказчику неустойку в размере _________% стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не свыше _________________ рублей.
Исполнители последующих этапов имеют право требовать возмещения Заказчиком понесенных ими убытков в пределах ______________% неустойки, а в остальной части - с виновной стороны.
4.3. Заказчик вправе расторгнуть договор с Исполнителем, нарушившим условия настоящего договора, с оплатой стоимости фактически выполненных и принятых работ.
4.4. Уплата неустойки (штрафа) при ненадлежащем исполнении обязательств не является основанием для освобождения стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
5. Прочие условия
5.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (переданную продукцию) ____________________________________________________________.
5.2. Иные условия ___________________________________________________.
6. Срок действия договора
Срок действия договора: _____________________________________________.
Начало устанавливается: _____________________________________________.
Окончание устанавливается: __________________________________________.
7. Юридические адреса сторон и реквизиты
Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.
Заказчик __________________________________ М.П.
Исполнитель _______________________________ М.П.
Договор на создание научно-технической
или производственной продукции
г. _____________ "__" ____________ 20__ г.
______________________________________________________________________,
(наименование организации, предприятия)
действующий на основании _________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
именуемый в дальнейшем "Предприятие", в лице _____________________________,
(Ф.И.О., должность)
научно-производственное __________________________________________________,
(наименование объединения)
действующее на основании положения об объединении, именуемое в дальнейшем
"Объединение", в лице ____________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)
и научно-исследовательский институт ______________________________________,
(наименование института)
действующий на основании положения об объединении, именуемый в дальнейшем
"Институт", в лице _____________________________________________, заключили
(Ф.И.О., должность)
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предприятие и Объединение поручают, а Институт обязуется
изготовить проектно-сметную документацию на изготовление
__________________________________________________________________________.
(наименование научно-технической или производственной продукции)
1.2. Научные, технические, экономические, иные требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора, определяются техническим заданием.
1.3. Срок сдачи работ по изготовлению проектно-сметной документации "____" _________ 20__ г.
1.4. Состав, сроки выполнения основных этапов работы по настоящему договору устанавливаются техническим заданием и календарным планом, составляющими неотъемлемую часть настоящего договора.
1.5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется согласно требованиям технического задания.
1.6. Предприятие обязуется выпустить __________________________________
(наименование научно-технической
______________________________________.
или производственной продукции)
1.7. Объединение обязуется поставлять _________________________________
(наименование узлов или деталей
______________________________________.
производственной продукции)
1.8. Срок и объем выпуска Предприятием ________________________________
(наименование научно-технической
______________________________________ "__" _____________ 20__ г.
или производственной продукции)
2. Порядок сдачи и приемки работ
2.1. Список составных частей и требования к ___________________________
(наименование
____________________________________________________, подлежащей оформлению
научно-технической или производственной продукции)
и сдаче, определен техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью
настоящего договора.
2.2. По окончании работ Институт и Объединение представляют Предприятию акт сдачи-приемки и комплекта составных частей научно-технической продукции, предусмотренных техническим заданием и настоящим договором.
2.3. Предприятие в течение трех дней со дня получения
___________________________________________________________________________
(наименование научно-технической или производственной продукции)
обязуется направить Институту и Объединению подписанный акт сдачи-приемки
продукции или мотивированный отказ от приемки работ.
2.4. При мотивированном отказе Предприятия сторонами составляется акт с обязательным перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
2.5. При досрочном выполнении работ Предприятие обязуется досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.
2.6. В случае, если при выполнении работ выявиться нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Институт и Объединение обязуются приостановить ее, известив об этом стороны в семидневный срок после приостановления работы. В таком случае стороны обязаны в десятидневный срок решить вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.
3. Порядок расчетов
3.1. За выполненную работу ___________________________________________
(наименование научно-технической или
_________________________________________ Предприятие перечисляет Институту
производственной продукции)
____________________________________.
(сумма прописью, подлежащая выплате)
3.2. За выполненную работу ___________________________________________
(наименование научно-технической или
_______________________________________ Предприятие перечисляет Объединению
производственной продукции)
____________________________________.
(сумма прописью, подлежащая выплате)
3.3. Оплата производится ______________________________________________
(поэтапно или после принятия проектно-сметной
__________________________________________________________________________.
документации)
3.4. Доплата к договорной цене установлена в размере _________________.
(сумма прописью)
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения сроков выполнения отдельных этапов или порученной работы в целом виновная сторона возмещает двум другим сторонам причиненные убытки. За просрочку до 1 месяца неустойку в размере _______________, а при просрочке свыше 1 месяца - неустойку в размере ______________ цены невыполненных работ.
4.2. При неустранении недостатков в срок, установленный сторонами, виновная сторона уплачивает другим сторонам неустойку в размере ___________ цены работ, подлежащих исправлению.
Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от устранения недостатков.
4.3. При несвоевременной приемке результатов отдельных этапов или работы в целом виновная сторона возмещает другим сторонам убытки в виде неустойки в размере ____________ цены выполненных работ за каждый день просрочки, но не свыше цены настоящего договора.
4.4. В случае просрочки оплаты счета или перечисления аванса Предприятие уплачивает Институту или Объединению пеню в размере _____________ суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
4.5. При необоснованном полном или частичном отказе от результата работ Предприятие уплачивает Объединению или Институту неустойку _________________ невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не свыше суммы настоящего договора.
5. Прочие условия
5.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую)
научно-техническую или производственную продукцию _________________________
(принадлежность продукции
_________________________.
после начала выпуска)
5.2. Иные условия по усмотрению сторон.
5.3. Споры по настоящему договору между сторонами рассматриваются в арбитражном суде. Споры, связанные с вопросами научно-технического характера, в доарбитражном порядке регулируются посредством создания экспертной комиссии из представителей сторон с привлечением незаинтересованной стороны.
6. Сроки действия договора
6.1. Срок действия договора:
начало действия "__" ________________ 20__ г.
окончание действия "__" _______________ 20__ г.
6.2. К настоящему договору прилагаются:
6.2.1. Техническое задание (приложение N 1).
6.2.2. Календарный план (приложение N 2).
6.2.3. Протокол соглашения о договорной цене (приложение N 3).
6.2.4. Даты на виды работ (приложение N 4).
7. Юридические адреса и расчетные счета сторон
┌───────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐
│Предприятие │Объединение │Институт │
│Наименование: │Наименование: │Наименование: │
│ИНН: │ИНН: │ИНН: │
│Р/С: │Р/С: │Р/С: │
│БИК: │БИК: │БИК: │
│К/С: │К/С: │К/С: │
└───────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┘
Предприятие: ____________________________ М.П.
Объединение: ____________________________ М.П.
Институт: _______________________________ М.П.
Договор
заказа на изготовление печатной продукции
г. _________________ "__" ____________ 20__ г.
___________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",
в лице ________________________________, действующего на основании ________
(Ф.И.О., должность) (устава,
__________________________________________________________________________,
положения, доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____________________________,
(Ф.И.О., должность)
действующего на основании ________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется исполнить, а именно отпечатать журналы, технические характеристики которых приведены в спецификации издания в приложении N 1.
2. Обязательства сторон
2.1. Правомочия и обязательства Заказчика:
2.1.1. Предоставить Исполнителю диапозитивы, оригинал-макет и цветопробные оттиски обложки, необходимые для печати журналов, в сроки, содержащиеся в приложении N 2.
2.1.2. Оплатить печать очередного номера журнала согласно условиям настоящего договора.
2.1.3. По акту сдачи-приемки Заказчик обязан принять у Исполнителя отпечатанный номер журнала в течение трех дней с момента его уведомления о выполнении работ по настоящему договору.
2.1.4. Поставить в известность Исполнителя обо всех не зависящих от Заказчика обстоятельствах, влияющих на сроки выполнения изготовления журнала, в разумный срок, но не позднее _____ дней до начала печати очередного номера журнала.
2.1.5. В разумный срок представить Исполнителю изменения тиражей очередных номеров журналов, но не позднее чем за _____ дней до начала печати очередного номера журнала.
2.1.6. Организовать вывоз отпечатанного журнала в течение _____ дней после уведомления о готовности тиража.
2.2. Правомочия и обязательства Исполнителя:
2.2.1. Осуществить печать журналов в согласованные сторонами сроки, предусмотренные графиком работ (приложение N 2), а также необходимое качество печати.
2.2.2. Обеспечить проверку сдаваемых диапозитивов на соответствие требованиям технологии печати и техническим возможностям типографии.
2.2.3. Незамедлительно известить Заказчика обо всех не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, которые могут повлиять на сроки печати очередного номера журнала.
2.2.4. Уведомить Заказчика о сроках готовности и вывоза очередного номера журнала.
2.2.5. При нарушении Заказчиком сроков передачи материалов, согласно п. 2.1.1, необходимых для выполнения работ, установленных в приложении N 2 настоящего договора, новый срок печати очередного номера журнала согласовывается с Исполнителем, исходя из его возможностей по выполнению договорных обязательств.
2.2.6. Осуществить рассылку бесплатных обязательных экземпляров журналов каждого наименования в количестве ________ экземпляров в Российскую книжную палату.
2.2.7. Исполнитель имеет право на соразмерное кратное отдаление срока печати в случае:
1) отсутствия предоплаты;
2) нарушения сроков предоставления материалов;
3) существенного увеличения тиража;
4) красочности и объема издания.
3. Цена работ. Порядок расчетов
3.1. Основная стоимость печати журналов приведена в приложении N 1 к настоящему договору.
3.2. Оплата производиться по счетам, выставляемым Исполнителем по техническим характеристикам журнала, указанным в гарантийном письме Заказчика.
3.3. Заказчик оплачивает счет в течение _______ банковских дней с момента его выставления переводом на расчетный счет Исполнителя.
Оплата производится безналичным платежом на расчетный счет Исполнителя.
4. Приемка готовой продукции
4.1. Качество сдаваемого тиража очередного номера журнала должно соответствовать требованиям отраслевых стандартов ОСТ 29.90-83, ОСТ 29.33-98, ОСТ 45.18-86.
4.2. Качество, а также количество сдаваемого тиража журнала проверяется согласно Инструкции N П-7 от 25.04.66 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству".
4.3. Вывоз отпечатанного журнала осуществляется предоставленным Заказчиком транспортом.
4.4. Приемка сдаваемого журнала осуществляется на складе Исполнителя в присутствии представителей Заказчика и Исполнителя. При приемке соблюдаются следующие требования:
- при приемке по количеству и качеству: проверяется не менее ________ экземпляров от всего тиража. При обнаружении бракованных экземпляров весь тираж журнала возвращается на сортировку и повторный контроль. При отсутствии у Заказчика возможности произвести приемку Исполнитель после отгрузки тиража журнала претензии по качеству принимает только при наличии конкретных бракованных экземпляров журнала, которые должны быть заменены на качественные экземпляры. При невозможности замены возможен перерасчет стоимости печати очередного номера журнала.
4.5. Претензии по качеству рассматриваются и принимаются Исполнителем от Заказчика не позднее ________ месяцев со дня выпуска журнала (при условии надлежащего хранения тиража). Не принимаются Исполнителем претензии от отделений связи и экспедирующих организаций за недостачу в стандартных пачках.
5. Конфиденциальность
5.1. Условия настоящего договора и приложения к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
5.2. Исполнитель и Заказчик должны принимать все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Заказчик и Исполнитель освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. Все споры и разногласия между сторонами должны разрешаться путем
переговоров, в случае не достижения согласия и отклонения претензий в
арбитражном суде ______________________________.
(указать место его нахождения)
7. Срок действия договора. Прочие условия
7.1. Данный договор приобретает юридическую силу с момента его подписания и действует до __________ г.
Сторона, изъявившая желание продлить настоящий договор, предоставляет за месяц до истечения срока его действия письменное предложение о продлении. В течение _________ со дня утверждения согласия о продлении настоящего договора Заказчиком составляется график работ (приложение N 2) на следующий год.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.3. Одностороннее расторжение настоящего договора допускается в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. Существенными нарушениями условий настоящего договора для Заказчика являются:
1) несоблюдение условий п. 2.2.1;
2) несоответствие качества печати установленным требованиям стандартов (п. 4.1), а для Исполнителя - п. 2.1.2.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему договору, подписанные уполномоченными представителями сторон, являются неотъемлемой частью данного договора.
7.5. Приложения N 1 и N 2 также являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8. Форс-мажор
8.1. В случае возникновения обстоятельств, делающих полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно:
1) пожар,
2) стихийное бедствие,
3) война,
4) военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
8.2. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, при этом ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.
8.3. Сторона, которая окажется не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. Такое уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик: ____________________________________ М.П.
Исполнитель: _________________________________ М.П.
Договор
на выполнение работ по ремонту грузовых вагонов
___________________________________________
(наименование работ)
г. ________________ "__" ________ 20__ г.
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", именуемое
в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________________________
(Ф.И.О., должность, наименование
______________________, действующего на основании ________________________,
филиала ОАО "РЖД") (устава,
___________________________________________________________________________
положения, доверенности)
с одной стороны, и ________________________________________________________
(полностью организационно-правовая форма юридического
__________________________________________________________________________,
лица и наименование юридического лица, согласно его уставу)
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________,
(должность, Ф.И.О. - полностью)
действующего на основании ________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется произвести ремонт
___________________________________________________________________________
(указать вид ремонта)
грузовых вагонов в количестве _____________________________________________
(кол-во грузовых вагонов цифрами и прописью)
(далее - грузовые вагоны) по определенному соглашением Сторон графику
подачи грузовых вагонов в ремонт, в вагонном депо _________________________
(наименование депо)
(далее - депо).
2. Стоимость договора. Порядок оплаты
2.1. Стоимость ремонта одного грузового вагона ________________________
(вид ремонта)
(без замены дорогостоящих узлов и деталей - колесных пар, боковых рам,
надрессорных балок) устанавливается калькуляцией __________________________
(вид ремонта)
ремонта грузовых вагонов.
2.2. Стоимость настоящего договора ____________________________________
(сумма цифрами и прописью)
тыс. рублей. В том числе НДС ________% ____________________________ рублей.
(ставка) (сумма цифрами и прописью)
2.3. При обоснованном изменении стоимости ремонта грузовых вагонов Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика в течение 10 (десяти) дней с момента внесения изменений в калькуляцию.
2.4. Расчеты за ремонт грузовых вагонов осуществляются Заказчиком со 100% (стопроцентной) предоплатой за каждую партию грузовых вагонов, направленных на ремонт согласно графику подачи грузовых вагонов в ремонт, но не позднее 5 (пяти) банковских дней, предшествующих подаче грузовых вагонов в ремонт посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета, выставленного Подрядчиком.
2.5. За работы, выполненные Подрядчиком, стоимость которых не включена в калькуляцию, однако подтверждена данными дефектной ведомости ВУ-22, Заказчик обязан произвести оплату по дополнительным счетам депо в течение 5 (пяти) банковских дней после их предъявления к оплате.
2.6. В случае обнаружения в грузовых вагонах неисправных или не подлежащих восстановлению дорогостоящих узлов и деталей (колесных пар, боковых рам, надрессорных балок), депо обязано в письменной форме уведомить об этом Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней.
Заказчик в таком случае обязан предоставить исправные или ремонтопригодные узлы и детали для замены, при этом Подрядчик обязан возвратить Заказчику забракованные узлы и детали либо с согласия Заказчика оценить их остаточную стоимость по цене металлолома, утвержденной подразделением ОАО "РЖД".
Остаточную стоимость забракованных узлов и деталей Подрядчик зачисляет в счет выполнения работ по ремонту грузовых вагонов Заказчика.
2.7. Подача грузовых вагонов в ремонт и пересылка их из ремонта производится Заказчиком за счет собственных средств.
3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком
оформляются в соответствии ________________________________________________
(указываются нормативные документы МПС России,
__________________ с выдачей Заказчику в обязательном порядке уведомления о
ОАО "РЖД")
приемке грузовых вагонов из ремонта формы ВУ-36М.
3.2. Подрядчик по требованию Заказчика обязуется представлять ему при выставлении им счетов-фактур за выполненные дополнительные работы весь имеющийся пакет документов, подтверждающих произведенные расходы.
4. Обязанности Сторон
4.1. Подрядчик обязуется произвести ремонт грузовых вагонов в
соответствии с требованиями _______________________________________________
(руководство по деповскому ремонту грузовых
___________________________________________________________________________
вагонов от 21.08.98 N ЦВ-587; руководство по капитальному ремонту
__________________________________________________________________________.
грузовых вагонов от 31.12.98 N ЦВ-627)
4.2. Доставленные на ремонт грузовые вагоны должны быть очищены снаружи и внутри от остатков груза.
4.3. В случае продления срока полезного использования грузовых вагонов сверх нормативного срока службы Заказчик обязуется предоставить Подрядчику копию разрешения федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта на продление срока полезного использования грузовых вагонов.
4.4. Поставляя в ремонт грузовые вагоны, Подрядчик обязан оформлять дефектную ведомость формы ВУ-22 с участием представителя Заказчика. Если представитель Заказчика отсутствует, то дефектная ведомость составляется Подрядчиком в одностороннем порядке с последующим предъявлением Заказчику счетов-фактур за выполненные работы. Отсутствие каких-либо деталей на грузовых вагонах, направленных на ремонт, устанавливается актом произвольной формы с обязательными подписями Сторон.
Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 35 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |