Заказчик имеет право требовать безвозмездного устранения недостатков в работе и по истечении гарантийных сроков, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
3.8. Подрядчик освобождается от устранения недостатков в следующих случаях:
3.8.1. После истечения срока предъявления претензий.
3.8.2. В случае неправильного использования отремонтированного помещения.
3.8.3. В случае появления недостатков на поверхностях от внешних воздействий.
4. Ответственность сторон
4.1. Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору другой стороной, имеет право требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков.
Под убытками стороны понимают расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или должна будет произвести для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, на получение которых сторона могла бы рассчитывать при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).
5. Разрешение споров
5.1. Споры, которые могут возникнуть при выполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров без обращения в судебные органы.
5.2. В случае, если стороны не придут к взаимоприемлемому решению, они
вправе передать спорный вопрос на разрешение в арбитражный суд
_______________________________.
(указать место нахождения суда)
6. Защита интересов сторон
6.1. Все вопросы, не отраженные в условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающие из отношений сторон по нему, затрагивающие имущественные интересы, а также деловую репутацию сторон настоящего договора, будут разрешаться по нормам и положениям действующего законодательства Российской Федерации.
7. Изменение и(или) дополнение договора
7.1. Стороны вправе изменить и (или) дополнить данный договор в период его действия на основании взаимосогласия между ними, а также присутствия объективных причин, явившихся основанием для осуществления таких действий сторон.
7.2. Всякие соглашения между сторонами настоящего договора по изменению и (или) дополнению условий договора действуют только, если они составлены в письменной форме, подписаны сторонами договора, скреплены печатями сторон.
8. Пролонгация договора
8.1. Если наличествуют обстоятельства, в силу которых существует необходимость и коммерческая целесообразность, стороны настоящего договора вправе решить вопрос о продлении срока действия (пролонгации) договора на определенный взаимным решением срок или же на неопределенный срок (по выбору сторон договора) на тех же или других, определенных соглашением сторон, условиях.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор принимает юридическую силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до _________ г.
10. Порядок расторжения договора
10.1. Настоящий договор расторгается в том числе и по соглашению сторон.
10.2. Данный договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон при существенном нарушении его условий, когда одна из его сторон осуществила действие (бездействие), которое повлекло для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие договора бессмысленно, так как эта сторона в значительной мере лишается того, на что она рассчитывала при заключении настоящего договора.
10.3. Настоящий договор может быть расторгнут сторонами или судебным решением, если во время его действия существенно изменились обстоятельства, из которых стороны исходили при заключении настоящего договора, если такие обстоятельства изменились настолько, что, если бы эти изменения можно было предвидеть заранее, стороны вообще бы не заключали данный договор или бы заключили, но на условиях, значительно отличающихся от установленных в настоящем договоре.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик Подрядчик
11.1. При изменении юридического адреса или обслуживающего банка стороны настоящего договора обязаны в установленный срок, а именно в ________ дней, известить об этом друг друга.
Настоящий договор подряда заключен между сторонами в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу. Подписан __ ________ ____ г. в ___________
(город,
________________________________________________________________.
поселок, иной населенный пункт)
У каждой стороны по одному экземпляру договора.
Особые условия
к договору подряда на капстроительство
К договору подряда на капитальное строительство N __ от "__" _______ 20__ г. (расширение, реконструкцию, техническое перевооружение зданий и сооружений).
_______________________________________________________________________
(наименование объекта)
между _____________________________________________________________________
(наименование Заказчика)
и ________________________________________________________________________.
(наименование Подрядчика)
1. Подрядчик, не завершивший строительно-монтажные работы к определенному настоящим договором сроку, уплачивает пеню в размере _____% от сметной стоимости строительно-монтажных работ.
Всего в сумме _________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
2. При обнаружении недостатков в законченном строительством объекте и неликвидации их в оговоренные сторонами сроки Подрядчик уплачивает штраф в размере ________________________ рублей за каждый день просрочки.
3. В случае необходимости внесения изменений в рабочую документацию в процессе выполнения строительных работ Заказчик обязуется не позднее чем за ______ дней до начала ведения работ передать измененную рабочую документацию Подрядчику.
При непредоставлении измененной рабочей документации в оговоренный срок Заказчик уплачивает штраф в ________________ рублей за каждый день просрочки.
4. При несвоевременном открытии финансирования спустя ________ дней
после заключения договора Заказчик уплачивает за каждый день задержки пеню
в размере _________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
5. Настоящие Особые условия являются неотъемлемой частью договора подряда на капитальное строительство.
Заказчик _____________________ "__" __________ 20__ г. М.П.
Подрядчик ____________________ "__" __________ 20__ г. М.П.
Договор
подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
г. ______________ "__" ___________ 20__ г.
______________________________________________________________________,
(наименование организации или гражданина - индивидуального
___________________________, именуемое в дальнейшем "Проектировщик", в лице
предпринимателя)
______________________, действующего на основании ________________________,
(Ф.И.О., должность) (устава, положения,
______________________, с одной стороны, и ________________________________
доверенности) наименование организации,
________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
(Ф.И.О. гражданина)
_____________________, действующего на основании __________________________
(Ф.И.О., должность) (устава, положения,
____________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор
доверенности)
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Проектировщик обязуется по заданию Заказчика разработать техническую документацию, выполнить изыскательские работы, результатом которых будут выступать: _______________________________________.
1.2. В срок _____________ Заказчик передает Проектировщику утвержденное
_____________ задание на проектирование, а также ______________________
(кем) (иные исходные данные,
_____________________________________________________.
необходимые для составления технической документации)
1.3. Проектировщик обязуется соблюдать требования, установленные заданием Заказчика и другими исходными данными для выполнения проектных и изыскательских работ, а также вправе отступить от них только с согласия Заказчика.
Проектная документация подготавливается в полном соответствии с требованиями, установленными для нее строительными нормами, а также правилами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.
Обязательства Проектировщика признаются выполненными со дня утверждения
подготовленного им проекта ________________________________________________
(наименование органа, правомочного утверждать
_____________________________.
соответствующие проекты)
1.4. Права Заказчика в отношении земельного участка, предоставляемого
под строительство _________________________________________________________
(наименование объекта)
подтверждаются ____________________________________________________________
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа -
___________________________________________________________________________
акта об отводе земельного участка, свидетельства о праве
___________________________________________________________________________
собственности, договора и др.)
Разрешение на строительство выдано ____________________________________
(наименование органа, наименование,
_________________________________.
номер дата выдачи документа)
1.5. Заказчик обязан принять и оплатить выполненную Проектировщиком работу, установленную п. 1.1 настоящего договора.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Срок начала работ устанавливается _________ дней с момента получения Проектировщиком от Заказчика документов, указанных в п. 1.2 настоящего договора.
2.2. Срок окончания работ устанавливается ______________________________.
2.3. Сроки завершения промежуточных этапов выполнения работ: ___________.
2.3.1. Выполнение изыскательских работ _________________________________.
2.3.2. Разработка технической документации _____________________________.
3. Цена работ. Порядок расчетов
3.1. За выполненные работы, указанные в части 1 настоящего договора, в соответствии со сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, Заказчик обязуется уплатить Проектировщику _______________ рублей.
3.2. Не позднее ______________ срока с момента подписания договора Заказчик обязуется перечислить Проектировщику аванс в размере ____% от суммы, указанной в п. 3.1 настоящего договора, а именно ____________________ рублей.
3.3. Все последующие платежи производятся Заказчиком на основании счетов Проектировщика, выставляемых после подписания актов, составляемых сторонами и подтверждающих готовность этапов работы, указанных в п. 2.3 настоящего договора.
3.4. Оплата аванса и счетов Проектировщика производится Заказчиком по безналичному расчету, платежными поручениями.
4. Срок действия договора
4.1. Данный договор принимает юридическую силу со дня его подписания Заказчиком и Проектировщиком.
4.2. Настоящий договор заключен сторонами на срок до "__" __________ г.
Если Проектировщик не сдаст Заказчику выполненную работу в указанный
срок либо проект не будет утвержден _______________________________________
(кем)
в ________________________________, Заказчик вправе в одностороннем порядке
(срок)
расторгнуть настоящий договор.
4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, установленных настоящим договором, соответствующие условия настоящего договора сохраняют свою силу.
5. Обязанности сторон
5.1. Обязательства Проектировщика:
5.1.1. Выполнять работы в полном соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и настоящим договором.
5.1.2. Согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком - с полномочными государственными органами и органами местного самоуправления.
5.1.3. Передать Заказчику готовую техническую документацию, а также результаты изыскательских работ.
Проектировщик не имеет право передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
Проектировщик обязуется гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Проектировщиком технической документации.
5.2. Обязательства Заказчика:
5.2.1. Оплатить Проектировщику выполненные работы.
5.2.2. Полученную от Проектировщика техническую документацию использовать только на цели, предусмотренные настоящим договором, не передавать техническую документацию третьим лицам, а также не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика.
5.2.3. Содействовать Проектировщику в выполнении проектных и
изыскательских работ _____________________________________________________.
(объем и условия такого содействия)
5.2.4. Вместе с Проектировщиком принимать участие в согласовании готовой технической документации с полномочными государственными органами и органами местного самоуправления.
5.2.5. Оплатить Проектировщику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ в результате обстоятельств, не зависящих от Проектировщика.
5.2.6. По иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ, привлечь Проектировщика к участию в деле.
6. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров
6.1. В случае просрочки выполнения работы Проектировщик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере ____% от суммы договора и пеню из расчета ____% от суммы настоящего договора за каждый день просрочки.
6.2. В случае отступлений от требований, установленных заданием Заказчика, и обязательных для сторон настоящего договора строительных норм и правил Проектировщик за каждый случай такого отступления от указанных требований обязуется уплатить Заказчику штраф в размере _____________ рублей.
6.3. Ответственность Проектировщика за ненадлежащее выполнение работ, составляющих предмет настоящего договора, устанавливается в соответствии со ст. 761 ГК РФ.
6.4. Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим договором, применяется в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
6.5. Споры и разногласия, возникнувшие при исполнении настоящего договора, по возможности должны быть разрешены путем переговоров между сторонами.
6.6. При невозможности разрешения споров посредством переговоров
стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд
____________________________________________.
(указать место нахождения Арбитражного суда)
7. Порядок сдачи и приемки работ
7.1. При завершении каждого промежуточного этапа работ, указанного в п. 2.3 настоящего договора, Проектировщик обязуется направлять Заказчику об этом письменное уведомление.
7.2. В срок __________________________ со дня получения такого уведомления Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего этапа.
7.3. Приемка каждого этапа работы оформляется двусторонним актом сдачи-приемки, подписываемым ____________________________ со стороны Проектировщика и _______________________________ со стороны Заказчика.
8. Дополнительные условия
8.1. Правомочия и обязательства сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.
8.2. Риски ____________________________________________________________
(какие именно, наименование страховой организации, дата,
_________________________________ застрахованы на сумму ___________ рублей.
номер договора страхования и др.)
9. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик ______________________________________ М.П.
(подпись)
Проектировщик _________________________________ М.П.
(подпись)
Договор
подряда на выполнение работ для государственных нужд
г. ______________ "__" __________ 20__ г.
____________________________________________________________, именуемое
(наименование организации, предприятия и т.д.)
в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице __________________________,
(Ф.И.О., должность)
действующего на основании ________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и ________________________________________________________
(организационно-правовая форма и
__________________________________________________________________________,
название организации, предприятия учреждения)
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____________________________,
(Ф.И.О., должность)
действующего на основании _________________________________________________
(устава, положения, доверенности)
от ______ N _______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на
основании приказов ________________________________________________________
(указать, чей приказ, его номер, дату,
___________________________, протокола конкурсной комиссии от _____ N _____
название полностью)
(если конкурс не проводится: письмо Министерств экономического развития РФ
от ________________ N _______) заключили настоящий государственный договор
(далее - договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и
условиями договора и в установленные сроки сдать Государственному
заказчику, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить
Исполнителю работу: ______________________________________________________.
(наименование работ)
1.2. Научно-технические требования к работе, уровню и способам технических решений, являющихся предметом договора, определяются техническим заданием (Приложение N 1 к настоящему договору).
1.3. Содержание и сроки выполнения отдельных этапов работы регулируются календарным планом (Приложение N 2 к настоящему договору).
2. Стоимость работ. Порядок расчетов
2.1. Государственный заказчик уплачивает Исполнителю за исполненную
работу, оговоренную в настоящем договоре, _________________________ рублей,
(сумма прописью)
в соответствии со сметой (Приложение N 3 к настоящему договору) и
протоколом согласования цены (Приложение N 4 к настоящему договору).
2.2. Расчеты за выполненную по этапам и в целом работу осуществляются
после ее сдачи Исполнителем и приемки Государственным заказчиком,
оформленной актом сдачи-приемки. Расчеты осуществляются Заказчиком в
порядке, установленном для финансирования расходов _______________ бюджета.
(указать, какого)
2.3. Государственный заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере
_____ процентов от объема финансирования в целом, установленного
п. 2.1 настоящего договора, а именно _______________________________ рублей
(сумма прописью)
по мере выделения Государственному заказчику средств _____________________
(указать, какого)
бюджета. Оплата осуществляется после сдачи и приемки работы по этапам или
в целом, включая ранее выданный аванс.
2.4. Датой выплаты аванса или оплаты выполненных работ по этапам и в целом является дата представления Государственным заказчиком в Министерство финансов РФ реестра по организациям, осуществляющим работы по заключенным договорам на выполнение государственного заказа. Реестр составляется на основании доведенных до Государственного заказчика лимитов бюджетных обязательств.
3. Порядок выполнения, сдачи, приемки работ
3.1. Порядок производства Исполнителем оговоренных в настоящем договоре работ установлен техническим заданием и календарным планом.
3.2. В качестве контроля за процессом ведения работ Исполнитель направляет по требованию Государственного заказчика всю необходимую ему документацию, имеющую отношение к выполняемым по настоящему договору работам, а также создает условия для проверки выполнения работ и произведенных расходов по договору.
Приемка работы по этапам и в целом в порядке, установленном настоящим договорам с соблюдением положений технического задания, а также календарного плана.
3.3. Список научной, технической и иной документации, требующей оформления и передачи ее Исполнителем Государственному заказчику на отдельных этапах производства работ, а также по окончании действия настоящего договора, устанавливается техническим заданием и календарным планом.
3.4. Передача соответствующим образом оформленной документации по отдельным этапам контракта производится с обязательным наличием сопроводительных документов Исполнителя.
3.5. Исполнитель за _______ дней до истечения срока по календарному плану обязан известить Государственного заказчика о готовности к рассмотрению результатов выполненной работы.
3.6. По завершении работ Исполнитель обязан передать Государственному заказчику отчетные документы и акт сдачи-приемки работ по настоящему договору.
3.7. Государственный заказчик в ______-дневный срок с даты получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.
3.8. При наличии мотивированного отказа стороны должны составить двухсторонний акт, в который включается список требуемых доработок, а также срок их исполнения.
3.9. При досрочном выполнении работ Государственный заказчик имеет право досрочно принять и оплатить их по цене, определенной настоящим договором.
3.10. Имущество, приобретаемое Исполнителем на средства, полученные в виде расчета за произведенные по настоящему договору работы, передается в хозяйственное ведение Исполнителя.
3.11. В случае, когда в процессе выполнения работы обнаруживается необходимость получения негативного результата, Исполнитель приостанавливает ее, известив об этом Государственного заказчика в 10-дневный (десяти) срок после такого приостановления. Если Государственный заказчик придет к выводу о нецелесообразности дальнейшего выполнения работы, Исполнитель прекращает ее.
В таких случаях стороны обязаны в 20-дневный (двадцати) срок прийти к взаимному решению об изменении условий или расторжении договора.
4. Обязательства Сторон
4.1. Обязательства Сторон в отношении использования охраняемых объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих третьим лицам, в процессе производства договорных работ определяются в соответствии с нормами действующего законодательства, а также условиями заключаемых с правообладателями договоров.
4.2. Стороны обязуются не позднее 60 (шестидесяти) дней, прошедших после сдачи-приемки работ, согласовать порядок использования созданных объектов.
4.3. Обязательства Исполнителя:
4.3.1. Произвести все работы в полном соответствии с техническим заданием и передать Государственному заказчику их результаты в установленный данным договором срок по акту сдачи-приемки.
4.3.2. Осуществлять использование средств, предоставляемых Государственным заказчиком для выполнения работ в соответствии с их назначением.
4.3.3. Оговорить с Государственным заказчиком необходимость использования объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих третьим лицам, и приобретения прав на их использование.
4.3.4. Предоставить Государственному заказчику гарантию передачи ему результатов произведенных по договору работ без нарушения исключительных прав третьих лиц.
4.3.5. Направлять Государственному заказчику список объектов интеллектуальной собственности, использование которых предполагается при реализации результатов работы, а также известить о правилах их использования с предоставлением необходимых расчетов.
4.3.6. За счет собственных средств, а также своими силами, не нарушая сроков сдачи выполненных работ, ликвидировать допущенные по его вине в уже произведенных работах дефекты, ошибки в расчетах и аналитических выводах, наличие которых может привести к отступлениям от технико-экономических параметров, установленных в техническом задании или в настоящем договоре.
4.3.7. В трудовых или гражданско-правовых договорах, заключаемых с конкретными исполнителями работ, указывать все требуемые условия, обеспечивающие соблюдение исполнителем принятых по договору обязательств.
4.3.8. Произвести всю работу лично.
4.4. Права Исполнителя:
4.4.1. Привлекать к исполнению договора на выполнение работ третьих лиц, но только с согласия Государственного заказчика. К отношениям Исполнителя и третьих лиц применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике.
4.5. Обязательства Государственного заказчика:
4.5.1. Предоставлять Исполнителю требуемую для производства им работ информацию.
4.5.2. Принять и оплатить результат произведенных Исполнителем работ.
4.5.3. Во всех публикациях или иных способах распространения сведений о результатах работ по настоящему договору указывать авторов.
4.6. Права Государственного заказчика:
4.6.1. Следить за ходом проведения работ по настоящему договору Исполнителем, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
4.6.2. Следить за использованием Исполнителем средств, предоставляемых Государственным заказчиком для выполнения договорных работ по назначению.
4.6.3. Не оплачивать результат работы по этапам и в целом при их несоответствии условиям технического задания, требовать от Исполнителя исправления допущенных дефектов за счет средств Исполнителя.
4.6.4. Требовать возмещения причиненных Исполнителем убытков.
5. Ответственность Сторон
5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий настоящего договора одной из его Сторон такая Сторона возмещает другой стороне причиненные ей этим убытки.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение настоящего договора, если они докажут, что в таком нарушении отсутствует их вина.
5.3. Исполнитель возмещает причиненные им Государственному заказчику убытки в пределах стоимости произведенных им работ, если не докажет отсутствие в этом его вины.
5.4. Сторона, виновная в разглашении сведений, являющихся государственной тайной, отвечает по нормам соответствующего законодательства РФ.
5.5. При нарушении сроков окончания работ по каждому этапу, установленных календарным планом, Исполнитель уплачивает Государственному заказчику за каждый день просрочки неустойку в размере 0,01% от стоимости этапа.
5.6. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств стороны освобождаются от всякой ответственности.
Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны понимают наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, действуя с разумной предусмотрительностью, по независящим от них причинам не могут выполнить договорные обязательства надлежащим образом. К таким обстоятельствам стороны относят: военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по данному договору.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны обязуются известить об этом друг друга в 3-дневный (трех) срок.
5.7. В случае уменьшения в установленном порядке средств из
___________________ бюджета, выделяемых Государственному заказчику, стороны
(указать, какого)
обязаны согласовать дальнейшие условия выполнения договорных работ.
6. Конфиденциальность
6.1. Стороны обязаны хранить конфиденциальность информации, относящейся к предмету настоящего договора, процессу его исполнения, а также произведенным результатам.
Разглашение такой информации (полностью или ее части), ознакомление с ней третьих лиц производится по взаимному согласию сторон (кроме информации, распространение которой ограничено государственными документами).
6.2. Условия, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, определяются представителями Государственного заказчика и Исполнителя.
7. Права Сторон на результаты работ
Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 40 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |