(Ф.И.О., должность)
действующего на основании ________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с другой стороны, заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Субподрядчик принимает на себя выполнение работ
___________________________________________________________________________
(наименование видов монтажных и специальных строительных работ)
на новом строительстве, расширении, реконструкции, техническом
перевооружении ____________________________________________________________
(наименование предприятия, здания, сооружения или
_____________ в соответствии с проектом, утвержденным _____________________
его очереди) (кем утвержден
____________________________.
проект, дата утверждения)
2. Обязательства сторон
2.1. Обязательства Субподрядчика:
2.1.1. Выполнить обусловленную настоящим договором работу в полном соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, титульным списком и графиком производства монтажных и специальных строительных работ.
2.1.2. Организовать готовность выполняемых им работ, а также сдать данные работы в порядке, определяемом строительными нормами и правилами.
2.1.3. Совместно с генподрядчиком и заказчиком организовать ввод в действие производственных мощностей и объектов:
N | Наименование мощности | Количество | Срок ввода |
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
3. |
|
|
|
4. |
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Обязательства Генподрядчика:
2.2.1. Передать Субподрядчику в определенном сторонами порядке утвержденную проектно-сметную документацию, оборудование, материалы и изделия, передача которых на него возложена.
2.2.2. Организовать строительную готовность объекта, конструкций, а также отдельных видов работ.
2.2.3. Принять и оплатить исполненные Субподрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего договора.
3. Стоимость работ
3.1. Цена работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему договору на
основании договорной цены (сметной стоимости), отдельных видов и комплексов
работ равняется ______________________________________________ тыс. рублей,
(сумма цифрами и прописью)
включая строительно-монтажные работы на сумму ________________ тыс. рублей.
3.2. Если в соответствии с действующим порядком стоимость отдельных видов и комплексов работ уточняется в процессе строительства, то стоимость поручаемых Субподрядчику работ по данному договору субподряда определяется как сумма договорной цены плюс стоимость осуществляемых видов и комплексов работ.
4. Особые условия договора
4.1. _____________________________________________________________.
4.2. _____________________________________________________________.
5. Юридические адреса и реквизиты сторон
Генподрядчик Субподрядчик
_____________________________________ _________________________
_____________________________________ _________________________
_____________________________________ _________________________
Генподрядчик ________________________ М.П.
Субподрядчик ________________________ М.П.
Договор бытового подряда
г. ______________ "__" ___________ 20__ г.
______________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуем____ в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина)
именуем___ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить за свой риск
работу по _________________________________________________________________
(наименование работы)
в срок, установленный сторонами в настоящем договоре.
1.2. Заказчик, в свою очередь, обязуется принять и оплатить выполненную Подрядчиком работу, предусмотренную п. 1.1 настоящего договора.
2. Стоимость работ. Порядок расчетов
2.1. Работа, выполненная в соответствии с п. 1.1 настоящего договора, подлежит оплате по цене, установленной соглашением между Заказчиком и Подрядчиком.
Цена работы по данному договору устанавливается в сумме _________ рублей.
2.2. Работа считается выполненной Подрядчиком, а также принятой Заказчиком к оплате после ее итоговой сдачи Подрядчиком и подписания сторонами акта сдачи-приемки.
2.3. Заказчик оплачивает выполненную Подрядчиком и принятую к оплате работу в _______________ срок со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки работы, в том случае, если работа выполнена надлежащим образом и в срок, предусмотренный данным договором, или с согласия Заказчика досрочно.
2.4. Работа Подрядчика оплачивается путем внесения Заказчиком всей суммы, предусмотренной п. 2.1 настоящего договора, на счет Подрядчика.
3. Срок осуществления работ
3.1. Срок начала работ: ___________________________________________.
3.2. Срок окончания работ: ________________________________________.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор приобретает юридическую силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком.
4.2. Договор заключен сторонами на срок до _________________.
Если Подрядчик не сдаст Заказчику выполненную работу в установленный договором срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть данный договор.
4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу.
5. Обеспечение материалами
5.1. Работа по настоящему договору осуществляется за счет средств и материалов Заказчика.
5.2. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику нижеперечисленные
материалы, требуемые Подрядчику для выполнения работы: ____________________
(наименование,
__________________________________________________________________________,
описание и стоимость материалов, определяемая соглашением сторон)
в срок ___________________________________________________________________.
5.5. Приемка материалов оформляется __________________________________.
(наименование документа)
6. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров
6.1. При просрочке выполнения работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере _______% от суммы договора.
6.2. В случае несохранности предоставленных Заказчиком материалов или
их порчи Подрядчик несет ответственность _________________________________.
(указать, какую)
6.3. Если Заказчик не явиться за получением результата работы, выполненной Подрядчиком по настоящему договору, или иным способом будет уклоняться от ее приемки, Подрядчик вправе, письменно уведомив Заказчика, по истечении двух месяцев со дня предупреждения продать результат работы за разумную цену, а полученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести в депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 ГК РФ.
6.4. В случае просрочки оплаты работы, исполненной Подрядчиком согласно
настоящему договору, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере
_________% за каждый день просрочки, но не более _________________________.
(указать сумму)
6.5. Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим договором, применяется в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
6.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении данного договора, должны по возможности разрешаться сторонами самостоятельно путем переговоров между ними.
6.7. При невозможности разрешения споров путем переговоров стороны
передают их на рассмотрение в ____________________________________________.
(наименование и место нахождения суда)
7. Сдача и приемка работ
7.1. Подрядчик обязуется известить Заказчика о завершении работы по
настоящему договору следующим способом ___________________________________.
(указать способ извещения)
7.2. Заказчик обязуется приступить к приемке работ в срок _________________ с даты получения извещения Подрядчика.
7.3. Приемка работ оформляется двусторонним актом сдачи-приемки, который подписывается сторонами.
7.4. При обнаружении недостатков во время приемки результата работы или в период его использования Заказчик может в течение общих сроков, предусмотренных ст. 725 ГК РФ, а при наличии гарантийных сроков - в течение этих сроков по своему выбору осуществить одно из предусмотренных ст. 723 ГК РФ прав или потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков работы своими силами либо силами третьих лиц.
8. Адреса и реквизиты сторон
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Заказчик: │Подрядчик: │
│Ф.И.О. │Наименование: │
│ │ИНН: │
│Паспортные данные: │Р/С: │
│ │БИК: │
│Адрес: │К/С: │
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
Подписи сторон:
Заказчик: _____________________________________ М.П.
Подрядчик: ____________________________________ М.П.
Договор строительного подряда
г. ______________ "__" ___________ 20__ г.
______________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемая в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)
именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность
выполнить на свой риск работу по строительству ____________________________
(наименование объекта
________________________, согласно технической документации, представленной
строительства)
Заказчиком, в срок, определенный настоящим договором.
Проект разработан _____________________________________________________
(наименование разработчика)
и утвержден ________________________________________ _____________________.
(кем) (дата утверждения)
Состав и содержание технической документации: ________________________.
Срок представления технической документации Заказчиком установлен: ____
__________________________________________________________________________.
Права Заказчика в отношении земельного участка, предоставляемого под
строительство _____________________________________________, подтверждаются
(наименование объекта строительства)
___________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа - акта об отводе
__________________________________________________________________________.
земельного участка, свидетельства о праве собственности, договора и др.)
Разрешение на строительство выдано ____________________________________
(наименование органа,
__________________________________________________________________________.
а также наименование, номер и дата выдачи документа)
1.2. Заказчик принимает на себя обязанность создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат, а также оплатить выполненную Подрядчиком работу, определенную пунктом 1.1 настоящего договора.
2. Стоимость работ. Порядок расчетов
2.1. Расчет работ, исполненных Подрядчиком в соответствии с п. 1.1 настоящего договора, оплачивается по согласованной сторонами цене. Цена работы по настоящему договору составляет ____________________ рублей согласно смете, определяющей цену работ.
Смета является неотъемлемым приложением к настоящему договору.
Заказчик обязуется оплатить все работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с технической документацией и сметой.
2.2. Работа является выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком к оплате только после подписания сторонами акта сдачи-приемки работы.
2.3. Заказчик обязан оплатить выполненную Подрядчиком и принятую к оплате работу в срок, равный _____________, со дня подписания акта сдачи-приемки работы, если такая работа выполнена надлежащим образом и в установленный договором срок, либо по соглашению с Заказчиком - досрочно.
2.4. Работы оплачиваются посредством перечисления Заказчиком суммы, указанной в п. 2.1 настоящего договора, на расчетный счет Подрядчика.
3. Сроки и этапы выполнения работ
3.1. Срок начала работ: ____________________________________________.
3.2. Срок окончания работ: _________________________________________.
3.3. Сроки сдачи промежуточных этапов выполненных работ:
3.3.1. _____________________________________________________________.
3.3.2. _____________________________________________________________.
3.3.3. _____________________________________________________________.
3.3.4. _____________________________________________________________.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами.
4.2. Настоящий договор заключен на срок до __ ____________ ____ г.
Если Подрядчик не сдаст Заказчику выполненную работу в указанный в договоре срок, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
4.3. До окончания сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, его условия сохраняют свою силу.
5. Обеспечение материалами и оборудованием
5.1. Строительные работы осуществляются материалами Заказчика.
5.2. На Заказчика возлагается обязанность предоставить следующие материалы и оборудование для строительства: _____________________________.
5.3. Сроки поставки материалов и оборудования по видам: _________________________________________________________________________.
5.4. Расходы, вызванные доставкой и разгрузкой материалов и оборудования, возлагаются на Заказчика.
5.5. Приемка материалов и оборудования производится представителями Заказчика и Подрядчика и оформляется актом приемки-передачи.
6. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров
6.1. В случае просрочки выполнения работы Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере ____% от суммы договора и пеню из расчета ____% от суммы настоящего договора за каждый день просрочки.
6.2. При несохранности завезенных Заказчиком материалов и оборудования Подрядчик несет ответственность в виде _____________________________________.
6.3. При отступлении Подрядчиком от требований, установленных в технической документации и обязательных для сторон договора строительных нормах и правилах, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф за каждое такое отступление в размере _______________________ рублей.
6.4. Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим договором, применяется в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, должны быть разрешены путем переговоров между сторонами.
6.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны
передают их на рассмотрение в арбитражный суд _____________________________
(место нахождения
____________________.
арбитражного суда)
7. Сдача и приемка работ
7.1. Подрядчик обязан извещать Заказчика при завершении каждого промежуточного этапа строительства, определенного пунктом 3.3 настоящего договора. Также при завершении всех строительных работ.
7.2. В срок _________________ с момента получения извещения Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего этапа или всей работы (завершенного строительством объекта).
7.3. Приемка каждого этапа работы и всей работы оформляется
двусторонним актом сдачи-приемки, подписываемым ___________________________
(Ф.И.О., должность)
со стороны Подрядчика и _____________________________ со стороны Заказчика.
(Ф.И.О., должность)
7.4. Если Заказчик принял работу с видимыми недостатками, он вправе заявить о них в течение ____________________ с момента приемки соответствующего этапа или завершенного строительством объекта.
8. Дополнительные условия
8.1. Права и обязанности сторон, не содержащиеся в настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.
8.2. Представителем Заказчика на строящемся объекте является
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные)
который имеет право контролировать, а также надзирать за процессом
строительства и принимать от имени и в интересах Заказчика решения по
следующим вопросам: ______________________________________________________.
8.3. Риски застрахованы _______________________________________________
(указать, какие, наименование страховой
___________________________________________________________________________
организации, дата, номер договора страхования и т.д.)
на сумму __________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
10. Юридические адреса и реквизиты сторон
┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Заказчик: │Подрядчик: │
│Наименование: │Наименование: │
│Почтовый адрес: │Почтовый адрес: │
│ИНН: │ИНН: │
│Р/С: │Р/С: │
│БИК: │БИК: │
│К/С: │К/С: │
│ │ │
└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Для каждой стороны - по одному экземпляру.
Подписи сторон:
Заказчик _____________________________ М.П.
Подрядчик ____________________________ М.П.
Договор подряда на производство
ремонтно-строительных работ для организации
г. ____________________ "__" __________ г.
____________________________________________________________, именуемый
(наименование предприятия, организации)
в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________, с одной
(устава, положения, доверенности)
стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем
(наименование предприятия, организации)
"Подрядчик", в лице _________________________________________, действующего
(фамилия, имя, отчество, должность)
на основании ___________________________________________, с другой стороны,
(устава, положения, доверенности)
полномочия которых на заключение договора прилагаются к его экземплярам для
сторон, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить ремонтно-строительные работы в помещениях Заказчика согласно смете (в дальнейшем именуется "Объект").
1.2. Все работы выполняются из материалов Подрядчика.
1.3. Объем и цена работ, являющихся предметом настоящего договора, определяются в приложении N 3 к договору.
1.4. За исполненную работу Заказчик обязуется уплатить Подрядчику денежное вознаграждение в размере __________________ (_________________) рублей, в том числе НДС _______________ (____________________) рублей, в порядке, установленном условиями настоящего договора.
1.5. При нарушении установленных сроков начала и окончания работ Подрядчик обязуется уплатить Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере, равном 3% от стоимости работ, до начала исполнения работы.
1.6. В случае, когда Подрядчик вовремя не приступит к выполнению работы или во время исполнения установиться, что она не будет выполнена в срок или же в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:
1.6.1. Установить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен будет приступить к работе.
1.6.2. Поручить выполнение работы другому лицу за счет Подрядчика.
1.6.3. Потребовать уменьшения вознаграждения за работу.
1.6.4. Расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
2. Обязательства сторон
2.1. Заказчик обязан передать Подрядчику для выполнения работ в течение пяти дней с момента подписания настоящего договора всю требуемую для выполнения обусловленных договором работ документацию.
2.2. Заказчик обязан своевременно рассчитываться с Подрядчиком за выполненные им работы в соответствии с условиями настоящего договора.
2.3. Заказчик имеет право расторгнуть договор в любое время, уплатив Подрядчику вознаграждение за выполненную им работу и возместив ему прямые убытки, причиненные расторжением настоящего договора.
2.4. Заказчик обязан подготовить помещение для производства ремонта, а именно: укрыть во избежание порчи мебель, пол, убрать мешающие работе предметы, отвести место для хранения инструмента и вещей Подрядчика и т.д.
2.5. Подрядчик ответственен перед Заказчиком за повреждение или порчу находящихся в ремонтируемом помещении мебели, полов, электропроводки, электроприборов, санитарно-технического оборудования, стекол и другого имущества.
2.6. Подрядчик обязан начать ремонт __ ___________ ____ г., закончить ремонт __ _____________ ____ г.
В случае необходимости изменения срока начала и окончания работ каждая из сторон обязана сообщить об этом другой стороне не позднее чем за 48 часов до его наступления.
2.7. Подрядчик обязан осуществить в служебном помещении Заказчика своими силами, инструментами, механизмами, а также материалами ремонт помещения согласно прилагаемой к настоящему договору смете с соблюдением действующих технических условий.
2.8. Подрядчик обязуется гарантировать качество работ в течение шести месяцев со дня приемки работ, при условии правильного использования отремонтированного помещения Заказчиком.
2.9. Подрядчик вправе сдать Объект досрочно только с согласия Заказчика.
2.10. Заказчик оплачивает работу Подрядчика по факту выполнения работ или отдельного этапа работ не позднее __________ дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.
3. Сдача-приемка работ
3.1. Если Заказчик обнаружит недостатки в работе Подрядчика по исполнению ремонтных работ, он при их сдаче-приемке имеет право ссылаться на них только в случаях, если в акте были установлены данные недостатки, либо вправе в будущем предъявить требования об их устранении.
3.2. Если Заказчик примет работу Подрядчика без проверки, он не вправе ссылаться на недостатки работы, которые могли и должны были быть установлены при обычных условиях приемки ремонтных работ по договору (явные недостатки).
3.3. Если Заказчик после приемки работы обнаружит отступления от условий настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), включая и те, которые были намеренно скрыты Подрядчиком, он обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
3.4. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком спора по вопросу недостатков или их причин по требованию любой из сторон договора должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы возлагаются на Подрядчика, кроме случаев, когда экспертиза установит отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего договора или отсутствие причинной связи между действиями Подрядчика и выявленными недостатками. В таких случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, по инициативе которой было назначено проведение экспертизы, если она назначена по соглашению между сторонами договора - стороны в равных долях.
3.5. Проведение экспертизы возлагается на Подрядчика.
При доказанности основания претензий Заказчика Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок, равный одной неделе, устранить недостатки на Объекте работ.
3.6. В случае уклонения Заказчика от принятия исполненной по настоящему договору работы и если такое уклонение повлекло за собой просрочку сдачи Подрядчиком выполненной по договору работы, риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненной работы признается перешедшим к Заказчику с момента, когда сдача-приемка работы по условиям настоящего договора должна была быть осуществлена.
3.7. Указанные выше требования могут быть предъявлены в ходе выполнения работы или при ее принятии. Если нет возможности обнаружить дефекты работы при ее принятии - в течение установленного гарантийного срока.
Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 39 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |