Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

1001 договор на все случаи бизнеса 33 страница



 

7.1. Права владения, пользования и распоряжения результатами, созданными при выполнении настоящего договора, принадлежат Государственному заказчику.

7.2. Исполнитель обязуется немедленно извещать Государственного заказчика обо всех произведенных при выполнении договора результатах (объектах).

7.3. Исполнитель обязуется принимать необходимые меры, обеспечивающие охрану результатов работ, созданных при выполнении настоящего договора.

7.4. Государственный заказчик имеет право вводить ограничения на право или особые условия использования результатов, созданных при выполнении договора.

7.5. Права и обязанности сторон в отношении использования результатов интеллектуальной собственности третьих лиц, в процессе выполнения работ по условиям настоящего договора устанавливаются нормами действующего законодательства Российской Федерации, а также условиями заключаемых с такими третьими лицами договоров.

 

8. Разрешение споров

 

8.1. При возникновении споров между Сторонами по вопросам и в процессе исполнения настоящего договора Стороны должны стремиться разрешить их с помощью взаимных переговоров.

8.2. При невозможности разрешения споров с помощью взаимных

переговоров Стороны передадут его на разрешение арбитражному суду

______________________________.

(указать место его нахождения)

 

9. Срок действия договора

 

9.1. Договор принимает юридическую силу и порождает взаимные

обязательства Сторон с момента его регистрации

_________________________________________________.

(указать наименование Государственного заказчика)

9.2. Срок окончания работ ____________ 20__ г.

Сроки выполнения отдельных этапов работы установлены календарным планом.

Продление действия настоящего договора возможно только по взаимному соглашению Сторон. Условия продления срока действия договора будут установлены Сторонами не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия настоящего договора.

9.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор посредством направления другой Стороне письменного извещения об этом, если другая Сторона не исполнит какое-либо существенное условие настоящего договора. Стороне, не исполнившей своих обязательств, будет предоставлено 2 (два) месяца для устранения такого нарушения.

9.4. Изменение условий, а также дополнения к настоящему договору

оформляются дополнительными соглашениями к настоящему договору,



подписываемые уполномоченными представителями Сторон, признаются

неотъемлемыми частями договора и принимают юридическую силу со дня

регистрации такого соглашения в ___________________________________________

(указать наименование

______________________________.

Государственного заказчика)

 

10. Другие условия

 

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Государственного заказчика.

10.2. Все Приложения к настоящему договору признаются его неотъемлемыми частями.

10.3. Работы по настоящему договору финансируются из средств

________________ бюджета, выделяемых ______________________________________

(указать, какого) (указать наименование

____________________________, и не подлежат налогообложению.

Государственного заказчика)

10.4. Не урегулированные настоящим договором условия разрешаются Сторонами в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

 

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

 

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Государственный заказчик: │Исполнитель: │

│Наименование: │Наименование: │

│Почтовый адрес: │Почтовый адрес: │

│ИНН: │ИНН: │

│Р/С: │Р/С: │

│БИК: │БИК: │

│К/С: │К/С: │

│ОКАТО: │ОКАТО: │

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

 

Государственный заказчик (представитель) ___________________

(подпись)

 

Исполнитель (представитель) ___________________

(подпись)

 

Приложение N 1

к договору N ________

от _______________ 20__ г.

 

Техническое задание

на выполнение __________________ работ

 

1. Наименование работы _______________________________________________.

2. Исполнитель _______________________________________________________.

(по уставу, полностью)

3. Руководитель проекта ______________________________________________.

4. Сроки проведения: начало устанавливается ___________________________

окончание ________________________________________________________________.

Объем средств на проведение работ ________________________ рублей.

(сумма прописью)

5. Цель работы _______________________________________________________.

6. Содержание, основные требования к проведению работ ________________.

7. Ожидаемые результаты работ ________________________________________.

8. Предполагаемое использование результатов работы ___________________.

9. Перечень документации, представляемой по окончании работ ___________

__________________________________________________________________________.

 

Государственный заказчик (представитель) ___________________

(подпись)

 

Исполнитель (представитель) ___________________

(подпись)

 

Приложение N 2

к договору N ________

от _______________ 20__ г.

 

Календарный план на 20__ г.

выполнения _______________ работ

 

Наименование работы __________________________________________________

 

П/п
N

Наименование этапа
работы, основное
содержание

Сроки
выполнения работ
(квартал, год)

Стоимость
работ, рублей

Результат работ
по этапу
Вид отчетности

         

 

 

 

 

Соответствует
техническому
заданию

 

Государственный заказчик (представитель) ___________________

(подпись)

 

Исполнитель (представитель) ___________________

(подпись)

 

Приложение N 3

к договору N ________

от _______________ 20__ г.

 

Смета расходов на выполнение

_____________ работ

 

Наименование работы __________________________________________________

 

П/п
N

Наименование

Стоимость,
рублей

1.

Оплата труда

 

2.

Начисления на оплату труда

 

3.

Приобретение предметов снабжения и расходных материалов

 

4.

Командировки, иные служебные разъезды

 

5.

Транспортные услуги

 

6.

Оплата услуг связи

 

7.

Оплата коммунальных услуг

 

8.

Прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг,
в том числе

 

9.

Приобретение и модернизация оборудования и предметов
длительного пользования

 

Итого:

 

 

Государственный заказчик (представитель) ___________________

(подпись)

 

Исполнитель (представитель) ___________________

(подпись)

 

Приложение N 4

к договору N ___

от ____________ 20__ г.

 

Протокол согласования цены на выполнение

_____________________ работ

 

1. Заказчик: ________________________________________________________.

2. Исполнитель: _____________________________________________________.

3. Согласованная Сторонами цена: ____________________________________.

 

На работу в целом
На этапы работы

Согласовано
Сторонами в рублях
(сумма цифрами и
прописью)

Примечания

     

Всего:

 

 

В том числе по этапам:

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

Государственный заказчик (представитель) ___________________

(подпись)

 

Исполнитель (представитель) ___________________

(подпись)

 

Договор

на проведение научно-исследовательских работ

 

г. ______________ "__" ___________ 200_ г.

 

______________________________________________________________________,

(наименование)

именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________,

(Ф.И.О., должность)

действующего на основании ________________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и _______________________________________________________,

(Ф.И.О., должность)

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____________________________,

(Ф.И.О., должность)

действующего на основании ________________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

1. Предмет договора

 

1.1. Заказчик поручает, оплачивает расходы, а также принимает

выполненную работу, а Исполнитель обеспечивает выполнение и сдачу работы по

теме: ____________________________________________________________________.

(указать название)

1.2. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания сторонами по "__" _______ 20__ г.

1.3. Содержание работы, а также сроки выполнения этапов работ определяются календарным планом и техническим заданием.

1.4. Работы принимаются в соответствии с техническим заданием.

 

2. Цена работ. Порядок расчетов

 

2.1. Исполненная работа подлежит оплате по договорной цене, установленной по взаимному согласию между Исполнителем и Заказчиком Протоколом соглашения о договорной цене на научно-исследовательские работы (Приложение N 3). Договорная цена работы по настоящему договору согласно заключенному сторонами Протоколу о договорной цене установлена в сумме _____________________ рублей.

2.2. Оплата за выполняемую по настоящему договору работу производится между Заказчиком и Исполнителем по законченным и принятым этапам работ согласно календарному плану в рамках установленной Протоколом соглашения договорной цены.

2.3. После подписания настоящего договора выплачивается аванс в размере ____________________ рублей, который включается в оплату первого этапа работ.

2.4. Финансирование работы осуществляется из __________________________

(указать, откуда)

по мере поступления средств на расчетный счет Заказчика.

 

3. Порядок сдачи и приемки работ

 

3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению, а также срок ее сдачи Исполнителем определяются техническим заданием и календарным планом.

3.2. По мере завершения работы Исполнитель обязан представить Заказчику отчет с приложенным к нему двусторонним актом сдачи-приемки работ.

3.3. При досрочном выполнении работ Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить работу Исполнителя.

3.4. Датой исполнения обязательств по отдельным этапам работ считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки, являющегося основанием для закрытия данного этапа.

Датой исполнения обязательств по настоящему договору в целом является дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки по последнему этапу работы при условии, что обязательства будут выполнены Исполнителем по всем этапам, указанным в календарном плане к настоящему договору.

3.5. Претензии к выполненной Исполнителем работе могут быть предъявлены Заказчиком в течение 15 дней со дня получения двустороннего акта. Исполнителю должен быть направлен в письменном виде перечень замечаний и сообщение о сроках их устранения. Акт сдачи-приемки в таком случае подписывается после устранения всех замечаний.

3.6. Устранение допущенных по вине Исполнителя недостатков производится за счет Исполнителя.

3.7. В случае, когда в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно уведомив об этом Заказчика в 3-дневный срок после приостановления работ.

3.8. В случае, когда в ходе проведения научно-исследовательских работ обнаружится невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получения предусмотренных настоящим договором результатов, но не свыше соответствующей части цены работ, указанных договором.

 

4. Ответственность сторон

 

4.1. При неисполнении Исполнителем обязательств по настоящему договору в полном объеме Заказчик оплачивает только ту часть выполненной научной продукции, которая соответствует требованиям технического задания.

4.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, установленных настоящим договором, Исполнитель возвращает Заказчику в месячный срок полученные средства полностью или частично пропорционально невыполненной работе, а также за пользование денежными средствами уплачивает штраф в размере учетной ставки банковского кредита в месте нахождения Заказчика от суммы стоимости невыполненных работ по настоящему договору.

4.3. В случае необоснованного отказа от приемки научной продукции Заказчик обязуется уплатить Исполнителю штраф в размере 10% стоимости непринятой научной продукции.

4.4. Возникающие споры и разногласия разрешаются посредством

переговоров между сторонами. Если стороны не придут к соглашению, споры

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде _________________________________.

(указать место нахождения суда)

 

5. Прочие условия

 

5.1. Исполнитель не имеет право представлять Заказчику в виде отчета научные результаты, полученные при выполнении заказов других организаций.

5.2. Исполнитель не имеет право передавать другим организациям результаты выполненных работ без письменного согласия Заказчика.

5.3. Изменение условий настоящего договора, дополнение, расторжение или прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.

 

6. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

 

┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Заказчик: │Подрядчик: │

│Наименование: │Наименование: │

│ИНН: │ИНН: │

│Р/С: │Р/С: │

│БИК: │БИК: │

│К/С: │К/С: │

└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

 

Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие Приложения:

1. Техническое задание (Приложение N 1).

2. Календарный план (Приложение N 2).

3. Протокол соглашения о договорной цене (Приложение N 3).

 

Заказчик:

 

Исполнитель:

 

Приложение N 1

к договору N ________

от "__" ____________ 20__ г.

 

Утверждаю

"__" ____________ 20__ г.

 

Техническое задание

по теме: _______________________

 

1. Основание проведения работы: _____________________________________.

2. Заказчик: ________________________________________________________.

3. Исполнитель: _____________________________________________________.

4. Цель выполняемой работы: _________________________________________.

5. Основные требования к выполняемой работе: ________________________.

6. Содержание выполняемой работы: ___________________________________.

7. Форма представления результатов работы: __________________________.

 

Заказчик: ____________________________________________________________

 

Приложение N 2

к договору N ________

от "__" ____________ 20__ г.

 

Календарный план выполнения работ

по теме: __________________________

 

П/п
N

Наименование
этапов работ

Отчетные
документы

Сроки
выполнения работ

Расчетная цена
этапа,
тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

Заказчик: _____________________

 

Исполнитель: __________________

 

Приложение N 3

к договору N ____

от "__" __________ 20__ г.

 

Протокол соглашения о договорной цене

на научно-исследовательские работы

по теме: ______________________

 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ________________________________ и от лица Исполнителя _________________________________________ удостоверяем, что стороны пришли к соглашению о стоимости работ по договору N __________ от "__" ____________ 20__ г. в сумме _____________________ с предоставлением аванса в размере, равном ______________________________ рублей.

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между сторонами.

 

┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Заказчик: │Подрядчик: │

│Наименование: │Наименование: │

│ИНН: │ИНН: │

│Р/С: │Р/С: │

│БИК: │БИК: │

│К/С: │К/С: │

└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

 

Приложение N 4

к договору N _______

от "__" __________ 20__ г.

 

Акт сдачи-приемки научно-исследовательских

работ по договору N ____ от "__" __________ 20__ г.

 

"__" _____________ 20__ г.

 

Тема: __________________________________

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя в лице ________________, с одной стороны, и представитель Заказчика в лице __________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что полученные научные результаты соответствуют условиям заключенного между сторонами договора N _____ от "__" __________ 20__ г., техническому заданию и календарному плану работ договора N ___________, утвержденного "__" _______________ 20__ г., а также в надлежащем порядке оформлены.

Краткое описание научных результатов: __________________________________.

Исполнитель выполнил следующий объем работ: ____________________________.

Договорная стоимость работ составляет: _________________________________.

Подлежит перечислению за выполненную работу ____________________________.

 

Работу сдал от Исполнителя __________________________________.

 

Работу принял от Заказчика __________________________________.

 

Договор

на создание и передачу научно-технической продукции

на межотраслевой основе

 

г. _______________ "__" ____________ 20__ г.

 

______________________________________________________________________,

(наименование организации)

в лице ___________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность)

действующего на основании ________________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

именуемая в дальнейшем "Заказчик", и

 

1. ____________________________________________________________________

(реквизиты, Ф.И.О., адрес, паспортные данные)

2. ____________________________________________________________________

(реквизиты, Ф.И.О., адрес, паспортные данные)

3. ___________________________________________________________________,

(реквизиты, Ф.И.О., адрес, паспортные данные)

именуемые в дальнейшем "Исполнитель", заключили настоящий договор о

нижеследующем:

 

1. Предмет договора

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель(и) принимает(ют) на себя

обязанность ______________________________________________________________.

(по каждому Исполнителю) (название продукции, работ)

1.2. Научно-технические, экономические, а также иные требования к продукции, являющейся предметом настоящего договора, устанавливаются техническими заданиями по каждому этапу работ и прилагаются к договору.

1.3. Состав, объем работы в целом, по этапам и Исполнителям устанавливаются согласованной сторонами программой, составляющей неотъемлемую часть настоящего договора.

1.4. Срок сдачи работ по настоящему договору ___________________________.

Сроки выполнения отдельных этапов работы определяются календарным планом.

Корректировка сроков окончания или начала работ по этапам допускается в пределах _______________________________ срока Заказчиком, по мотивированному заявлению заинтересованных Исполнителей.

Изменение свыше указанного срока возможно лишь с возмещением виновной стороной понесенных убытков.

1.5. Приемка и оценка продукции по этапам осуществляется Исполнителем

следующего этапа с участием _______________________________________________

(заинтересованные организации, Заказчик)

в целом договорной продукции - Заказчиком.

1.6. Использование изготовленной продукции осуществляется Исполнителем последующих этапов в соответствии с предметом настоящего договора.

Использование Заказчиком изготовленной в соответствии с настоящим

договором продукции осуществляется на _____________________________________

(наименование предприятия)

посредством ______________________________________________________________.

(способ использования)

1.7. Исполнитель(ли) вправе осуществлять авторский надзор за исполнением п. 1.6 настоящего договора.

 

2. Стоимость работ. Порядок расчетов

 

2.1. Вся стоимость работ устанавливается соглашением сторон в размере

________________________ рублей из _______________________________________.

(источник финансирования)

2.2. Оплата производится:

1) единовременно за выполненную работу ________________________________

(порядок и сроки)

с выплатой аванса ________________________________________________________;

(размер, порядок и сроки)

2) по каждому виду работ (этапам) _____________________________________

(размер, порядок и сроки)

с выплатой аванса ________________________________________________________.

(наименование этапа, Исполнителя, размера, порядка)

 

(Ненужное не заполняется)

 

3. Порядок сдачи и приемки

 

3.1. Состав научной, технической, иной документации, необходимой для

оформления и сдачи Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и

по окончании договора, а также порядок проведения приемочных испытаний

опытных образцов (партий) новой техники, изготавливаемых в соответствии с

настоящим договором, их внедрение определено _____________________________.

(наименование документа)

3.2. Передача соответствующе оформленной документации по отдельным этапам настоящего договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя и направляется Исполнителю следующего этапа с обязательным уведомлением Заказчика.

3.3. При завершении всего объема работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему:

1) комплекта научной, технической, иной документации, установленной техническим заданием и условиями настоящего договора;

2) протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой техники, изготовленных по настоящему договору (предусмотрено только для договоров, выполнение которых предусматривает приемочные испытания опытных образцов (партий) новой техники);

3) копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением

о соответствии выполненной работы техническому заданию (или иному

документу) на ее проведение ______________________________________________.

(наименование, число, месяц и год утверждения)

3.4. Заказчик (либо Исполнитель следующего этапа работ) обязуется в

срок до _____________________________________________ утвердить и известить


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 39 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.06 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>