Техническое задание. Требования заказчика к качеству, техническим характеристикам товара

Требования Заказчика к качеству, техническим характеристикам товара, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам товара, к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к месту, условиям и срокам (периодам) поставки товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика

Таблица 1

№	Наименование	Ед. изм.	Потребность
1.	Блок формирования черного изображения 520ZA для принтера Lexmark MS812dn 100000 копий	шт
	Тонер картридж 106R02312 для Xerox WC 3325DNI 10000 копий	шт
	Картридж 106R01373 для Xerox Phaser 3250dn 3500 страниц	шт

Требования к товару:

1. Иметь сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ, а также документы, подтверждающие страну происхождения товара. В случае если поставляемые товары, произведены за пределами РФ, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории РФ.

2. Поставляемый товар по позиции 2 Таблицы 1 должен быть оригинальным (рекомендованным к применению производителем оборудования, для которого он предназначен, как обеспечивающий сохранение гарантии этого оборудования) и передаваться Заказчику в ненарушенной в заводской упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям производителя расходных материалов. Товар должен быть новым, изготовленным не ранее июля 2014 года.

3. Должна быть обеспечена совместимость расходных материалов с имеющейся в наличии у заказчика офисной техникой, т.е. соответствие предлагаемых картриджей и тонеров технологическим требованиям производителя оргтехники.

4. Поставщик обязан гарантировать 100% качество поставляемого товара в течение не менее 75% срока годности определяемых производителем данного товара.

Картридж не должен содержать повторно используемых деталей. Никакие узлы и компоненты картриджей не должны быть изготовлены из переработанных и восстановленных материалов и компонентов.

При производстве картриджа не используются бывшие в употреблении корпуса.

Корпус картриджа не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия. Фотовал должен иметь ровное глянцевое покрытие, не допускается наличие полос, царапин и т.п. на валу. При повороте фотовала, на нем не должно быть следов тонера. На картриджах не должны присутствовать следы чернил и мелкодисперсного тонера. Из картриджа не должен высыпаться тонер (порошок).

При печати не должно быть точек, полос, линий и других дефектов не связанных с текстом напечатанного документа. При встряхивании картриджа не должен просыпаться тонер.

Некачественными считаются расходные материалы при печати имеющие фоновые ореолы вокруг изображений, бледную печать, серый фон, белые или черные полосы на изображении, а также иные дефекты печати, вызванные расходными материалами.

Ресурс печати поставляемого картриджа не может быть менее ресурса печати, указанного в Техническом задании.

Картриджи, тонера должны быть новыми, заводского серийного производства, не перезаправленными и не восстановленными, изготовленными производителями принтеров, копиров, МФУ для использования в указанных моделях принтеров, копиров, МФУ. Поставляемые картриджи для лазерных принтеров и МФУ должны быть оснащены чипами и контролирующими электронными устройствами, позволяющими осуществлять удалённое управление и контроль состояния картриджей.

В случае выхода из строя офисной техники Заказчика по причине использования поставленных Поставщиком некачественных картриджей, тонеров Поставщик осуществляет ремонт этой техники за свой счет.

При приеме поставляемой продукции, в случае возникновения у Заказчика сомнений в соответствии товара предъявленным техническим требованиям, а также в подлинности и законности происхождения поставляемого товара, Заказчик имеет право до оплаты товара произвести выборочную экспертизу поставляемого товара на предмет соответствия техническим требованиям, которая производится за счет Поставщика.

В случае несоответствия картриджей требованиям, установленным в Технической задании, установления фактов восстановления и (или) перезаправки картриджей, установления факта несовместимости картриджей и тонеров с оргтехникой заказчика и как следствие отказ от гарантийного обслуживания со стороны производителя оргтехники, товар считается не поставленным. В случае получения заключения о неоригинальности (перезаправленные, просроченные) расходного материала (картриджа), Заказчик вправе обратиться в компетентные органы, занимающиеся вопросами незаконного использования чужого товарного знака и участия в обороте контрафактного товара

Требования к упаковке товара: тонера и картриджи должны быть упакованы в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, при этом пакеты для картриджей со сверхчувствительными барабанами должны быть непрозрачными. Упакованный в герметичный пакет картридж должен быть помещен в индивидуальную коробку, снабженную в зависимости от модели, специальными вкладышами, исключающими его перемещение внутри коробки.

Маркировка на упаковку каждого картриджа должна быть нанесена типографским способом и должна содержать информацию о: товарном знаке и (или) наименовании производителя; наименование одной или более моделей принтеров (копировальной техники), в которых может быть использован данный картридж; код оригинального картриджа (по позиции 2 Таблицы 1), дата изготовления.

Маркировка должна быть легко читаемой. Производственные коды на картриджах, тонерах должны совпадать с производственными кодами на упаковке. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, иных повреждений, геометрия каждой коробки должна быть выдержана (отсутствие деформации).

Доставка товара: должна осуществляться за счет Поставщика

Место поставки: г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая д.50

Срок поставки: в течение 20 дней с момента подписания контракта.

.

Проект Государственного контракта

г. Улан-Удэ «»__________ 2015г.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 9 по Республике Бурятия от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника инспекции Балдановой Людмилы Ильиничны, действующего на основании Положения от 04.02.2015г., с одной стороны и_____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____, действующего на основании_______, с другой стороны, совместно именуемые далее Стороны, в целях обеспечения государственных нужд на основании протокола подведения итогов аукциона № ___ от «__» ____ 2015 года, обеспечения исполнения государственного контракта, предоставленного Поставщиком на сумму _____ руб. (____тысяч _________рублей __коп.), заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику расходные материалы к офисной технике, согласно Техническому заданию (Приложение № 2 к Контракту) (далее – товар) в количестве, указанном в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

1.2. Поставка продукции осуществляется по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая д.50.

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта включает все расходы по исполнению Контракта в полном объеме, в том числе страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов (выплаченных или подлежащих уплате) и другие обязательные платежи, а также расходы на доставку, погрузо-разгрузочные работы, по месту нахождения Заказчика.

2.2. Цена Контракта составляет ____руб. (________тысяч _____рублей __коп.), НДС __ и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Контракта, за исключением случаев, указанных в разделе 11 настоящего контракта.

2.3. Оплата производится за счет средств федерального бюджета согласно выделенным лимитам бюджетных обязательств на текущий год.

2.4. Исполнение обязательств по Контракту обеспечивается предоставлением банковской гарантией, выданной банком или внесением денежных средств в размере 10 % начальной (максимальной) цены контракта.

2.5. Срок действия обеспечения исполнения контракта банковской гарантией должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

2.6. Срок возврата денежных средств, перечисленных Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта, составляет 10 рабочих дней с момента полного исполнения Исполнителем обязательств по Контракту, и подписания сторонами товарной накладной.

3. Сроки поставки и порядок расчётов

3.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.2. Оплата по Контракту производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней, после получения Заказчиком полностью всего количества поставляемого товара, отвечающего условиям настоящего Контракта и требованиям Технического задания (Приложение № 2 к Контракту), счета на оплату, счета-фактуры и подписанной товарной накладной.

3.3. Поставка товара осуществляется в течение 20 дней со дня заключения Контракта по месту нахождения Заказчика. Факт поставки товара подтверждается подписанной Заказчиком и Поставщиком товарной накладной.

3.4. Право собственности на товар переходит к Заказчику со дня передачи и подписания товарной накладной

4. Обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Известить Заказчика о дате поставки товара по факсимильной связи или по телефону: 8 [phone]

4.1.2. Передать товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта. Поставляемый товар должна соответствовать характеристикам, указанным в Приложении № 2 к Контракту.

4.1.4. Поставить товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счёт при этом Поставщик несет ответственность за действия третьего лица, оказывающего услуги по настоящему Контракту, как за свои собственные.

4.1.5. Передать Заказчику товарную накладную и счет-фактуру вместе с поставляемым товаром.

4.1.7. Устранить недостатки поставки товара по количеству и по качеству в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения претензии о них от Заказчика в письменной форме, по факсу. Расходы, связанные с устранением недостатков товара по количеству и по качеству, несёт Поставщик.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять товар при отсутствии претензий по количеству, качеству, срокам поставки и иным условиям, предусмотренным настоящим Контрактом.

4.2.2. Оплатить Поставщику за поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5. Порядок приёмки товара

5.1. Заказчик принимает поставленный товар, проверяет качество и количество в момент получения товара. О выявленных несоответствиях или недостатках Заказчик обязуется сообщить в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поставки, направив письменное уведомление Поставщику с приложением акта и дефектного товара, в случае если обнаружена недостача или дефекты.

6. Качество товара, упаковка

6.1. Качество продукции должно соответствовать характеристикам, указанным в Приложении № 2 Контракта.

6.4. Поставленные Поставщиком и переданные Заказчику товары должны соответствовать нормативно-техническим требованиям Российской Федерации.

6.5. Упаковка товара должна соответствовать нормативно-техническим документам и обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

8.2. В случае нарушения сроков поставки товара, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (пеню). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством РФ, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком. За ненадлежащее исполнение Поставщиков обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начисляется штраф в размере 10% цены Контракта

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начисляется штраф в размере 2,5% цены Контракта.

8.4. В случае если Поставщик не исполняет или не надлежащим образом исполняет существенные условия настоящего Контракта, в том числе

-осуществляет поставку товаров, не соответствующих требованиям Технического задания, требованиям обычно предъявляемых к поставляемой продукции;

- с нарушением сроков поставки продукции, предусмотренных настоящим Контрактом.

Заказчик вправе обратиться в суд для расторжения Контракта и уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган власти для включения Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков.

8.5. Взыскание неустоек, штрафов не освобождает сторону, нарушившую условия Контракта, от исполнения обязательств по Контракту.

8.6. Выплата (предъявление) штрафных санкций производится на основании претензии оформленной в письменном виде.

8.7. В случаях, не предусмотренных Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта были урегулированы путём переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направленных по Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 календарных дней с даты её получения.

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Республики Бурятия.

9.4. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10. Особые условия

10.1. Контракт действует со дня подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по Контракту обеими Сторонами.

10.2. Поставщик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

10.3. Любые уведомления, которые одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его Стороной, которой оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

10.4. Во всём, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

11. Изменение, расторжение контракта

11.1 Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара но не более чем на десять процентов цены контракта

2) При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

3) Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12. Прочие условия

12.1. Контракт подписан ЭП руководителей (уполномоченных лиц) Заказчика и Поставщика на электронной торговой площадке по адресу: http:// www.rts-tender.ru

12.2. Контракт при необходимости будет подписан в двух экземплярах на бумажном носителе, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

12.3. Ниже перечисленные документы образуют приложения к Контракту и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 Спецификация;

Приложение № 2 Техническое задание.

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 9 по Республике Бурятия	Поставщик:
Начальник Инспекции _____________________ Л.И. Балданова М.П.	Руководитель __________________ М.П.

Приложение 1 к Контракту

№ ___________ от _______________ 2015 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование	Количество	Цена за шт.	Сумма в руб.
ИТОГО:

Заказчик: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 9 по Республике Бурятия	Поставщик:
Начальник Инспекции _______________________Л.И. Балданова М.П.	Руководитель __________________ М.П.

Приложение 2 к Контракту

№ _______________ от _______________ 2015 г

Дата добавления: 2015-07-12