Порядок изменения условий договора

13.1. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий в соответствии Положением о закупке товаров, работ и услуг ТОГАФСУ «ПХК «Тамбов», утвержденным Наблюдательным советом ТОГАФСУ «ПХК «Тамбов» (протокол № 1 от 20.12.2012г.).

	ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ АУКЦИОНА
Разделы документации об аукционе	Сведения
п.1.1. разд. 1	Тамбовское областное государственное автономное физкультурно-спортивное учреждение «Профессиональный хоккейный клуб «Тамбов», проводит закупку на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Реконструкция ледового дворца спорта «Кристалл» с предварительным техническим обследованием состояния строительной конструкции для развития зимних видов спорта в области, привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, специализированной подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва с целью достижения высоких спортивных результатов, позволяющих войти в состав спортивных сборных команд Тамбовской области, Российской Федерации по хоккею. Адрес: 392000, г. Тамбов, мкр. «Московский», ул. Мичуринская, 211 А, контактные телефоны: 8 [phone], ответственное лицо за прием заявок Гвоздева Елена Владимировна (кабинет бухгалтерии, 2 этаж).
	Извещение о проведении аукциона опубликовано на официальном сайте Заказчика: на www.zakupki.gov.ru и http://hc-tambov.ru
	Адрес предоставления документации об аукционе по запросу участника закупки: 392000, г. Тамбов, ул. ул. Мичуринская, 211 А (кабинет бухгалтерии, 2 этаж).
п.1.1. разд. 1	Способ закупки: открытый аукцион Предмет аукциона: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Реконструкция ледового дворца спорта «Кристалл»
п.1.1. разд. 1	Предмет договора: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Реконструкция ледового дворца спорта «Кристалл»
п.1.6. разд. 1	Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе - 392000, г. Тамбов, мкр. «Московский», ул. Мичуринская, 211 А (кабинет бухгалтерии, 2 этаж), с 09 час. 00 мин. «18» февраля 2013 года до 10 час. 00 мин. (время московское) «11» марта 2013 года, ответственное лицо за прием заявок Гвоздева Елена Владимировна.
п.1.6. разд. 1	Место, день и время начала рассмотрения заявок, на участие в аукционе 392000, г. Тамбов, мкр. «Московский», ул. Мичуринская, 211 А, 10 час. 10 мин. (время московское) «11» марта 2013 года.
п.1.7. разд. 1	Место, дата и время проведения аукциона 392000, г. Тамбов, мкр. «Московский», ул. Мичуринская, 211 А (конференц-зал, 2 этаж), 10 час. 00 мин. (время московское) «20» марта 2013 года.
п.1.11.	Наличие преимуществ для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы: не установлено
Наличие преимуществ для организаций инвалидов: не установлено
п.1.9.	Размер обеспечения заявки: 5% от начальной Цены договора 195 000 (сто девяносто пять тысяч) рублей. Реквизиты для перечисления обеспечения заявки: ТОГАФСУ «ПХК «Тамбов», 392000, г.Тамбов, ул.Советская, д.134. ИНН 6832035775 / КПП 682901001, р/счет 40601810068501000001 ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской обл. г.Тамбов БИК 046850001, Л/СЧЕТ 30646У77530 ТОГАФСУ «ПХК «ТАМБОВ» ОКПО 50078177, ОГРН 1026801226682.
п.3.1. разд. 3 разд. 5	Требования к участникам закупки: 1) свидетельство СРО на право проведения работ по подготовке проектной документации по всем видам работ,указанным в технической документации; 2) свидетельство СРО на право проведения работ по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком); 3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 5) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день заявки на участие в аукционе не принято. 6) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 7) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».   Перечень документов, представляемый участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным выше требованиям: 1) свидетельство СРО на право проведения работ по подготовке проектной документации по всем видам работ,указанным в технической документации; 2) свидетельство СРО на право проведения работ по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)решение об одобрении крупной сделки в случае, если оно требуется в соответствии с действующим законодательством РФ; 3) заявление об отсутствии задолженности по налогам, сборам, непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановление деятельности участника закупки, отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков; 4) полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки Выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее нотариально заверенную копию, копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 5)документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупок (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности). В случае, если от имени участника закупок действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 6) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 7) Бухгалтерские документы, а именно: - бухгалтерский баланс по форме №1 (с отметкой налоговых органов о принятии); - отчёт о прибылях и убытках по форме №2 (с отметкой налоговых органов о принятии) - расшифровка дебиторов и кредиторов (наименование, сумма, предмет контракта); 8) предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора; 9) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или копия такого поручения, заверенная банком, осуществляющим зачисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе), в случаях, когда документация о закупке предусматривает такое предоставление. Непредоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, а равно направление заявки на участие в аукционе не по форме, установленной в конкурсной документации, является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе соответствующего участника закупок. 10) опись документов входящих в состав заявки на участие в аукционе.
п.1.10.	Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления: 10% от начальной Цены договора 390 000 (триста девяносто тысяч) рублей. В течение 10 дней с момента заключения договора, путем перечисления на счет Заказчика. Реквизиты для перечисления обеспечения договора: ТОГАФСУ «ПХК «Тамбов», 392000, г.Тамбов, ул.Советская, д.134. ИНН 6832035775 / КПП 682901001, р/счет 40601810068501000001 ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской обл. г.Тамбов БИК 046850001, Л/СЧЕТ 30646У77530 ТОГАФСУ «ПХК «ТАМБОВ» ОКПО 50078177, ОГРН 1026801226682.
п.3.1.1. разд. 3	3) Требования к участникам размещения заказа: наличиесвидетельства СРО на право проведения работ по подготовке проектной документации по всем видам работ,указанным в технической документации; – свидетельства СРО на право проведения работ по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком); отвечать требованиям раздела 3 документации об аукционе.
п.1.5.	Требования, предъявляемые к работам: выполняемые работы должны производиться в соответствии с техническим заданием по разработке проектно-сметной документации «Реконструкция ледового дворца спорта «Кристалл» с предварительным техническим обследованием состояния строительной конструкции (Приложение №1 к проекту договора). Проектно-сметная документация должна пройти согласование с заинтересованными организациями и ведомствами, иметь положительное заключение государственной экспертизы.
п.1.6. разд. 1	Объем выполняемых работ: согласно техническому заданию по разработке проектно-сметной документации «Реконструкция ледового дворца спорта «Кристалл» (Приложение №1 к проекту договора).
п.1.5. разд. 1	Требованияк качеству работ: отвечать требованиям ГОСТ 21.101-97 межгосударственный стандарт «Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 2.102-68 ЕСКД «Виды и комплектность конструкторских документов», СНиП 11-04-2003 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»,технического задания.
разд. 5	Требования к содержанию заявки: 1) Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 2) полученную не ранее чем за месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса Выписку из единого государственного реестра юридических лиц, Выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 3) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупок (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности. В случае, если от имени участника закупок действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 4) Копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 5) Решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения заявки и исполнению договора) органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица; 6) Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, используемого при выполнении работ с указанием конкретных показателей, товарных знаков (производителей, поставщиков) (при наличии), о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора; 7) Копия свидетельства СРО на право проведения работ по подготовке проектной документации по всем видам работ, указанным в технической документации; – Копия свидетельства СРО на право проведения работ по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 8) заявление об отсутствии задолженности по налогам, сборам, непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановление деятельности участника закупки, отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков; 9) Бухгалтерские документы за предшествующий год, а именно: - бухгалтерский баланс по форме №1 (с отметкой налоговых органов о принятии); - отчёт о прибылях и убытках по форме №2 (с отметкой налоговых органов о принятии) - расшифровка дебиторов и кредиторов (наименование, сумма, предмет контракта); 10) Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или копия такого поручения, заверенная банком, осуществляющим зачисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, с отметкой банка о списании денежных средств); 11) Опись документов входящих в состав заявки на участие в аукционе.
п.1.12.	Место выполнения работ: по месту нахождения Исполнителя. Готовая проектно-сметная документация (ПСД) передается Заказчику в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе(в формате pdf.dwg и exl) Заказчику по адресу: 392000, г. Тамбов, мкр. «Московский», ул. Мичуринская, 211 А, ответственное лицо Гвоздева Елена Владимировна.
	Условия выполнения работ: работы выполняются с использованием оборудования, материалов и транспорта Исполнителя.
	Сроки выполнения работ: до 31 июля 2013 года.
п.1.3. разд. 1	Порядок формирования цены договора (цены лота): в цену договора включены все расходы по выполнению работ указанных в техническом задании на проектирование с предварительным техническим обследованием состояния строительной конструкции, в т.ч. транспортные расходы, платежи за государственную экспертизу, налоговые и другие обязательные платежи
п.1.3. разд. 1	Начальная (максимальная) цена договора (лота): 3 900 000 (три миллиона девятьсот тысяч) рублей
п.1.2.	Величина понижения начальной цены договора (лота) («шаг аукциона»): 5%.
п.1.4.	Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата осуществляется Заказчиком по мере поступления средств из областного бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 10 (десяти) календарных дней, за фактически выполненные Исполнителем работы после представления им документации, подтверждающей выполнение данных работ (акты о приемке выполненных работ)
п.1.3.	Источник финансирования:областной бюджет.
п.1.13.	Срок подписания победителем аукциона договора не ранее 3 рабочих дней и не позднее 5 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте протокола аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе

ДиректоруТамбовского областного государственного автономного физкультурно-спортивного учреждения «Профессиональный хоккейный клуб «Тамбов» С.В. Касьянову

ЗАЯВКА

Дата добавления: 2015-07-12