- текущий и капитальный ремонт жилищного и нежилого фонда, объектов коммунального назначения;
- обеспечение населения и других потребителей электро-, тепло-, водо-, газоснабжением, услугами по водоотведению.
1.6. Поставка товаров (работ, услуг) осуществляется исполнителями муниципального заказа определенным ими получателям (потребителям), непосредственно Генеральному заказчику либо определенным получателям по указанию Генерального заказчика.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Генеральный заказчик обязан:
2.1.1. Управлять жилищным и нежилым фондом, организовать содержание и ремонт соответствующих объектов с соблюдением положений действующих законодательных и нормативных актов, обеспечивая комфортные условия проживания в домах граждан, функционирование расположенных в них организаций.
2.1.2. Определять участников процесса производства и оказания жилищно-коммунальных услуг: производителей и поставщиков коммунальных услуг, исполнителей работ и услуг по содержанию и ремонту объектов жилищного, нежилого фонда и коммунального назначения как участников и исполнителей муниципального заказа.
2.1.3. Заключать с исполнителями муниципального заказа соответствующие договоры (контракты), определяя условия контрактов в соответствии с положениями действующего законодательства.
2.1.4. Согласовать с Муниципальным заказчиком перечень организаций - исполнителей муниципального заказа, для которых заключение договора на поставку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд будет обязательным.
2.1.5. Производить перечисление исполнителям муниципального заказа средств квартирной платы, оплаты коммунальных услуг и других платежей потребителей, а также бюджетных средств, с целью чего открывать в учреждениях банка отдельные транзитные счета для учета средств квартирной платы, коммунальных платежей, других платежей потребителей и бюджетных средств.
2.1.6. Представлять Муниципальному заказчику проекты планов, плановые задания и отчеты в сроки и в объемах, которые установлены Муниципальным заказчиком.
2.1.7. Вести в установленном порядке необходимую документацию на все действия по передаче, ремонту, восстановлению имущества или производству работ по их приему.
2.1.8. Осуществлять свою деятельность в соответствии с законами и нормативными актами Российской Федерации, распоряжениями Муниципального заказчика, относящимися к деятельности Генерального заказчика. В случае невозможности выполнения соответствующих распорядительных актов письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
2.1.9. Предоставлять Муниципальному заказчику полную информацию о взаимоотношениях Генерального заказчика с организациями, включаемыми в состав исполнителей муниципального заказа или производственной программы по оказанию жилищно-коммунальных услуг потребителям города, а также в соответствующую смету финансирования.
2.2. Генеральный заказчик имеет право:
2.2.1. Самостоятельно устанавливать методы и способы для обеспечения успешного выполнения задач и функций управления жилищным и нежилым фондом, а также организацию содержания и ремонта соответствующих объектов.
2.2.2. В установленном законодательными и нормативными актами порядке взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба, нанесенного неоплатой услуг.
2.3. Муниципальный заказчик обязан:
2.3.1. Оказывать Генеральному заказчику всемерную поддержку в процессе выполнения настоящего контракта.
2.3.2. В соответствии с финансовым планом в пределах утвержденного бюджета перечислять Генеральному заказчику средства на проведение работ и оказание услуг в рамках муниципального заказа в виде как целевых средств, так и дотации на разницу в тарифах на жилищно-коммунальные услуги на основании экономически обоснованных расчетов.
2.3.3. Предоставить Генеральному заказчику всю необходимую нормативную информацию и материалы, список городских организаций и лиц, имеющих отношение к управлению и эксплуатации жилищного и нежилого фонда, объектов коммунального хозяйства, а также полный инвентарный список объектов жилищного и нежилого фонда.
2.3.4. Согласовать с Генеральным заказчиком перечень организаций-исполнителей муниципального заказа, для которых заключение договора на поставку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд будет обязательным.
2.3.5. Осуществлять контроль за деятельностью Генерального заказчика по выполнению его функций и обязанностей по настоящему договору.
2.4. Муниципальный заказчик имеет право:
2.4.1. В пределах своих полномочий с соблюдением прав и законных интересов Генерального заказчика проверять его текущую производственно-хозяйственную деятельность по выполнению настоящего контракта и использованию бюджетных средств.
2.4.2. Применять к Генеральному заказчику штрафные санкции за нарушение условий контракта, исходя из его положений и норм действующего законодательства.
3. Функции Генерального заказчика
3.1. Сбор и перечисление исполнителям муниципального заказа:
- платежей за техническое содержание и ремонт мест общего пользования в жилых зданиях от населения, проживающего в муниципальном и приватизированном жилищном фонде;
- платежей за техническое содержание и ремонт мест общего пользования в жилых зданиях от арендаторов, владельцев и собственников помещений и строений;
- платежей за оказываемые населению и другим потребителям коммунальные и прочие услуги.
3.2. Координация взаимоотношений между муниципальными организациями жилищно-коммунального хозяйства, а также организациями других организационно-правовых форм собственности, включаемыми в состав исполнителей муниципального заказа по оказанию жилищно-коммунальных услуг населению и другим потребителям на территории города.
3.3. Организация работы по расчетам и пересмотрам нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для различных групп потребителей.
3.4. Разработка необходимых специальных норм, инструкций и указаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
3.5. Рассмотрение претензий, жалоб, заявлений, предложений организаций - исполнителей муниципального заказа, потребителей жилищно-коммунальных услуг, принятие по ним решений в пределах своей компетенции.
3.6. Подготовка предложений Муниципального заказчика по вопросам:
- приоритетности развития отдельных отраслей жилищно-коммунального хозяйства;
- единой технической и экономической политики в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- планирования финансирования организаций - исполнителей муниципального заказа или производственной программы оказания жилищно-коммунальных услуг потребителям города из средств квартирной платы, коммунальных платежей, других платежей и сборов с потребителей жилищно-коммунальных услуг и средств городского бюджета;
- установления нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для различных групп потребителей;
- развития дополнительных видов коммерческой деятельности муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства в интересах сокращения объемов бюджетного финансирования, расширения платных услуг населению города;
- реорганизации или создания новых муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, применения более рациональных методов управления ими, а также способов содержания, эксплуатации и ремонта объектов жилищно-коммунального назначения;
- планирования капитального ремонта, реконструкции, нового строительства, прекращения эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства.
3.7. Разработка программ сокращения издержек на предоставление населению и другим потребителям города жилищно-коммунальных услуг.
3.8. Организация работы и участие в работе комиссий:
3.8.1. По оценке технического состояния муниципального жилищного фонда на предмет пригодности для проживания, перевода в категорию ветхого, установлению сроков прекращения их эксплуатации и возможностей дальнейшего использования.
3.8.2. По приемке-передаче имущества жилищно-коммунального назначения, при смене руководителей (заместителей) муниципальных образований жилищно-коммунального хозяйства.
3.8.3. По проведению конкурсов среди юридических лиц на право обслуживания, эксплуатации и ремонта объектов муниципальной собственности, предоставления потребителям жилищно-коммунальных услуг.
3.8.4. По расследованию аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
3.9. Участие в приемке в муниципальную собственность ведомственного жилищного фонда и объектов коммунального назначения.
3.10. Участие в приемке в эксплуатацию законченных строительством, капремонтом, реконструкцией объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальной собственности.
3.11. Осуществление планового надзора за обеспечением содержания, эксплуатации и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, подготовки к сезонной эксплуатации в соответствии с действующими специальными нормами и правилами, а также обеспечением бесперебойности и качественного предоставления потребителям жилищно-коммунальных услуг.
3.12. Осуществление финансирования работ, услуг организаций - участников и исполнителей муниципального заказа по жилищно-коммунальным услугам из источников средств, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего договора, а также средств городского бюджета на основании финансового плана и смет финансирования, разрабатываемых для каждого исполнителя муниципального заказа.
4. Порядок финансирования исполнения договора
4.1. Источниками финансирования исполнения настоящего договора являются средства, получаемые Генеральным заказчиком от населения и потребителей жилищно-коммунальных услуг, определенные п. 3.1 настоящего договора, а также бюджетные средства, определяемые финансовым планом по выполнению муниципального заказа.
4.2. Муниципальный заказчик осуществляет перечисление бюджетных средств в порядке и сроки, которые предусмотрены финансовым планом по обеспечению муниципального заказа.
4.3. Из установленных настоящим контрактом источников финансирования Генеральный заказчик осуществляет расчеты с исполнителями муниципального заказа по жилищно-коммунальным услугам с соответствующих транзитных счетов на основании смет финансирования, составляемых для каждого исполнителя муниципального заказа.
4.4. Оплата собственных работ, услуг Генерального заказчика по настоящему контракту производится по смете финансирования Генерального заказчика, составленной на основании муниципального заказа из источников финансирования, определяемых финансовым планом.
4.5. Средства, остающиеся у Генерального заказчика после расчетов с исполнителями муниципального заказа и оплаты собственных работ, услуг, предусмотренных сметой финансирования, направляются Генеральным заказчиком на целевые мероприятия по выполнению дополнительных работ, услуг для муниципальных нужд или по согласованию с Муниципальным заказчиком учитываются в целях уменьшения объемов бюджетного финансирования, предусмотренных финансовым планом, обеспечивающим выполнение муниципального заказа.
4.6. В случае, если Муниципальный заказчик дает Генеральному заказчику не согласованные финансовым планом указания по расходованию части средств, поступающих на его счет, Генеральный заказчик должен осуществлять расход данных средств исключительно на основании письменного распоряжения, полученного им от Муниципального заказчика. При этом Муниципальный заказчик полностью несет весь риск, связанный с данными расходами, а Генеральный заказчик не принимает на себя никаких обязательств и ответственности по отношению к ним.
4.7. Услуги Генерального заказчика, оказываемые Муниципальному заказчику, не предусмотренные настоящим контрактом, должны выполняться за дополнительную плату, устанавливаемую по взаимной договоренности сторон.
5. Ответственность сторон
5.1. Генеральный заказчик за ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта отвечает в порядке, предусмотренном действующим законодательством и нормативными актами Муниципального заказчика.
5.2. Генеральный заказчик полностью несет ответственность, связанную с нарушением по его вине условий расчетов с исполнителями муниципального заказа за счет собственных средств Генерального заказчика.
5.3. Генеральный заказчик не несет ответственности за невыполнение работ, услуг исполнителями муниципального заказа в случае необеспечения соответствующего финансирования из источников, приведенных в настоящем контракте.
5.4. Генеральный заказчик не несет ответственности за некачественное предоставление исполнителями муниципального заказа жилищно-коммунальных услуг, порчу муниципального имущества и материальный ущерб, причиненный объектам муниципальной собственности жилищно-коммунального назначения в результате невозможности начать или завершить работы по их ремонту и содержанию из-за отсутствия финансового обеспечения.
5.5. Генеральный заказчик не несет ответственности перед Муниципальным заказчиком за все виды ущерба и убытков, не являющихся следствием неправильных действий самого Генерального заказчика или неправильных действий его работников.
5.6. Генеральный заказчик не несет ответственности за ущерб, причиненный объектам жилищно-коммунального назначения, личной собственности и здоровью людей, в тех случаях, когда Генеральный заказчик демонстрирует последовательность в выполнении инструкций Муниципального заказчика, а также в ситуациях оправданного хозяйственного риска и форс-мажора.
5.7. Муниципальный заказчик за ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта отвечает в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.8. Муниципальный заказчик несет ответственность за последствия совершенных действий и принятых решений, осуществляющих вмешательство в текущую хозяйственную деятельность Генерального заказчика либо выходящих за пределы его полномочий, установленных действующим законодательством, уставом Генерального заказчика, договором о передаче в хозяйственное ведение муниципального имущества и настоящим контрактом.
5.9. К Генеральному заказчику могут применяться штрафные санкции за ненадлежащее исполнение функций по контракту.
6. Срок и прекращение действия контракта
6.1. Договор заключается на ____ лет с "__" _________ 20__ г. по "__" _____________ 20___ г.
6.2. Муниципальный заказчик может в любой момент действия настоящего контракта или продленного, но не раньше истечения _______ дней с момента письменного уведомления Генерального заказчика, расторгнуть настоящий контракт в случае систематического нарушения Генеральным заказчиком своих договорных обязательств, а также в случае угрозы нанесения материального ущерба имуществу по вине Генерального заказчика.
6.3. Прекращение договорных отношений не должно иметь места до тех пор, пока с обеих сторон не будут исчерпаны все средства по преодолению недостатков исполнения контракта.
6.4. После прекращения действия настоящего контракта Генеральный заказчик должен передать Муниципальному заказчику или лицу (лицам), назначенному Муниципальным заказчиком, копии всех статистических, балансовых и технических документов и отчетов по жилищному фонду и объектам внешнего благоустройства, а также все средства, находившиеся в ведении Генерального заказчика и принадлежащие Муниципальному заказчику или полученные Генеральным заказчиком в соответствии с условиями настоящего договора, а также передать Муниципальному заказчику все договоры на поставку товаров, работ, услуг, а также имущество, связанное или использовавшееся при управлении и эксплуатации жилищного фонда и прочих объектов благоустройства, за исключением любого личного имущества, оплаченного и находящегося в собственности (в хозяйственном ведении, оперативном управлении) Генерального заказчика.
6.5. Контракт может быть расторгнут также по соглашению сторон или по инициативе Генерального заказчика при неисполнении или ненадлежащем исполнении Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных в нем, но не раньше истечения ______ дней с момента письменного уведомления Муниципального заказчика.
7. Прочие условия
7.1. В случае необходимости представления уведомления по вопросам, связанным с реализацией данного контракта, оно должно быть исполнено в письменной форме.
7.2. Споры, возникающие между Муниципальным заказчиком и Генеральным заказчиком в процессе реализации настоящего контракта, решаются по согласованию сторон. При недостижении соглашения спор передается на рассмотрение суда (арбитражного суда) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Все претензии по выполнению условий настоящего контракта должны заявляться сторонами в письменной форме.
7.3. Правоотношения, возникающие по настоящему контракту, регулируются гражданским законодательством Российской Федерации.
7.4. Права и обязанности по данному контракту не могут передаваться третьим лицам.
7.5. Условия настоящего контракта могут быть пересмотрены по письменному соглашению сторон.
7.6. При изменении законодательства или принятии соответствующих решений участниками контракта последний подлежит приведению в соответствие в месячный срок. Внесение изменений осуществляется отдельными дополнениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Муниципальный заказчик Генеральный заказчик
__________________________________ __________________________________
(адрес) (название предприятия, адрес)
__________________________________ __________________________________
(р/с) (р/с)
__________________________________ __________________________________
(должность руководителя) (должность руководителя)
__________________________________ __________________________________
(подпись руководителя) (подпись руководителя)
"____" _______________ 20___ г. "____" _______________ 20____ г.
М.П. М.П.
Договор на приобретение реабилитационного оборудования
для детского центра реабилитации
См.: договор на приобретение реабилитационного оборудования для детского центра реабилитации.
В соответствии с данным договором заказчик перечисляет денежные средства на приобретение, а исполнитель их получает и приобретает реабилитационное оборудование для детского центра реабилитации. Как правило, перечисление заказчиком суммы договора исполнителю осуществляется единовременно, а последний обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет, отчетность и анализ фактических затрат на приобретение реабилитационного оборудования.
В случае невыполнения обязательств по договору исполнитель возвращает заказчику перечисленные денежные средства полностью или пропорционально сумме, не использованной по назначению, а также за пользование денежными средствами уплачивает штраф.
Подобный договор имеет ярко выраженный целевой характер, следовательно, приобретенное оборудование используется исполнителем для реабилитации детей в центре, а не для каких-либо иных целей.
Договор может быть расторгнут досрочно:
а) по соглашению сторон при надлежащем исполнении сторонами обязательств;
б) решением арбитражного суда по требованию одной из сторон, если другая сторона нарушает условия договора.
Договор на приобретение реабилитационного оборудования
для детского центра реабилитации
_________________________________________________, именуемое дальнейшем
"Заказчик", в лице _____________________________, действующего на основании
_______________________________________________________, с одной стороны, и
(наименование объединения, организации, предприятия)
____________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель",
в лице _______________________, действующего на основании ________________,
(должность, Ф.И.О.)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик перечисляет денежные средства на приобретение, а Исполнитель их получает и приобретает реабилитационное оборудование для детского центра реабилитации ______________________________________________.
1.2. Срок действия договора: с даты заключения (подписания) по "__" ________________ ____ г.
2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1. Сумма договора _______________________________________________.
(цифрами и прописью)
2.2. Перечисление Заказчиком суммы договора Исполнителю осуществляется единовременно.
2.3. Исполнитель обеспечивает у себя надлежащий бухгалтерский учет, отчетность и анализ фактических затрат на приобретение реабилитационного оборудования.
3. Ответственность сторон
3.1. В случае невыполнения обязательств по договору Исполнитель возвращает Заказчику перечисленные денежные средства полностью или пропорционально сумме, не использованной по назначению, а также за пользование денежными средствами уплачивает штраф в размере 20% суммы, использованной не по назначению.
3.2. Все споры и разъяснения разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде.
4. Прочие условия
4.1. Исполнитель не вправе передавать приобретенное оборудование третьим лицам на договорной или иной основе без письменного согласия Заказчика.
4.2. Приобретенное оборудование используется Исполнителем для реабилитации детей в центре.
4.3. Исполнитель представляет Заказчику копии платежных поручений и накладных на приобретенное оборудование.
5. Форс-мажор
5.1. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему договору, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийные явления, военные действия и др.).
6. Договор может быть расторгнут досрочно:
а) по соглашению сторон при надлежащем исполнении сторонами обязательств;
б) решением арбитражного суда по требованию одной из сторон, если другая сторона нарушает условия договора.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик __________________________________________________________.
Исполнитель _______________________________________________________.
Заказчик Исполнитель
"__" ____________________ 200__ г. "__" ___________________ 200__ г.
М.П. М.П.
Государственный контракт на выполнение заказа на закупку
и поставку продукции для федеральных государственных нужд
См.: государственный контракт на выполнение заказа на закупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд.
Общие требования к государственному контракту, установленные законодательством, таковы: государственный контракт является основным документом, определяющим права и обязанности сторон по поставке всех видов продукции для федеральных государственных нужд, на основании которого регламентируются экономические, организационно-технические и другие взаимоотношения государственных заказчиков и поставщиков.
Государственный контракт не должен содержать условия, противоречащие действующему законодательству.
Изменение, расторжение или продление государственного контракта должно осуществляться по соглашению сторон и оформляться дополнительным соглашением, подписываемым сторонами.
В случае если государственный заказчик по решению Правительства РФ вносит изменения в государственный контракт или прекращает его действие, он обязан возместить поставщику убытки в соответствии с действующим законодательством.
Государственный контракт на поставку продукции и товаров (услуг) общегражданского назначения для федеральных государственных нужд должен содержать отдельный раздел об участии субъектов малого предпринимательства в реализации этого контракта на условиях, предусмотренных ст. 14 Федерального закона "О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации".
Государственный контракт считается заключенным, когда сторонами достигнуты соглашения по следующим его существенным условиям:
- предмет государственного контракта (параметры конечной продукции, наименование, номенклатура (ассортимент), количество, качество (экономические, экологические и прочие характеристики) и другое);
- приемлемая для обеих сторон цена государственного контракта;
- сроки исполнения государственного контракта;
- права, обязанности и ответственность сторон.
В государственном контракте могут определяться отдельные этапы производства продукции и содержаться финансовые, организационно-технические и другие условия его исполнения.
Под финансовыми условиями исполнения государственного контракта понимают смету, регламентирующую состав и объем прямых и косвенных расходов, общие издержки производства, связанные с реализацией государственного контракта, согласованные цены.
Организационно-экономические условия исполнения государственного контракта должны регламентировать:
- порядок ведения работ по заказу и порядок их прекращения по требованию государственного заказчика или по просьбе поставщика;
- сроки и этапы проведения работ и порядок взаимоотношений между их участниками;
- условия продления срока выполнения заказа;
- порядок и сроки пересмотра спецификаций и других отдельных условий государственного контракта;
- условия патентования изобретений, открытий, сделанных при выполнении государственного контракта.
В государственном контракте могут содержаться критерии оценки выполнения его условий и эффективности работы поставщика, принципы пересмотра цены и переоценки конечной прибыли по контракту, условия и формы организации приемки и технического контроля, порядок представления поставщиком конечных и промежуточных результатов государственному заказчику и т.д.
Государственный контракт на выполнение заказа на закупку
и поставку продукции для федеральных государственных нужд
г. _____________ "__" _________ 20____ г.
______________________________________________________________________,
(полное наименование организации-поставщика)
именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________________,
(должность)
___________________________, действующего на основании ___________________,
(Ф.И.О.)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
(полное наименование государственного заказчика)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________
(должность)
______________________, действующего на основании ________________________,
(Ф.И.О.)
с другой стороны, заключили настоящий контракт о следующем:
I. Предмет государственного контракта
1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя проведение
следующих работ (поставок продукции): ____________________________________.
(описание заказа)
2. Работа по настоящему контракту выполняется в соответствии с
согласованным сторонами техническим заданием на __________________________.
(наименование заказа)
3. Содержание, этапы и сроки выполнения работ определяются в соответствии с согласованным сторонами календарным планом (сетевым графиком). Работы, не предусмотренные настоящим контрактом, оформляются дополнительным соглашением.
4. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ Заказчик и Поставщик обязаны в _____-дневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении контракта.
II. Порядок сдачи и приемки работ
5. При завершении работы (этапа) Поставщик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работы с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных техническим заданием.
6. Заказчик в течение _____ дней со дня получения акта сдачи-приемки работы и отчетных документов (материалов) обязан направить Поставщику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ.
7. В случае несоответствия результатов, работы техническому заданию сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение ___ дней после получения акта сдачи-приемки работ. Поставщик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах договорной цены.
Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 25 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |