Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

1001 договор на все случаи бизнеса 85 страница



 

1. Предмет Контракта

 

1.1. Государственный заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязанности по изданию и доставке _________________________ (далее - Товар), а именно:

выполнение работ по изданию (выпуску) Товара, наименование и тиражи которого указаны в договоре;

оказание услуг по доставке Товара в адрес органов управления образованием субъектов Российской Федерации, именуемых в дальнейшем "Получатель", в соответствии с разнарядкой Государственного заказчика.

1.2. Содержание и сроки выполнения настоящего Контракта определяются календарным планом.

 

2. Права и обязанности сторон

 

2.1. Поставщик имеет право привлекать к исполнению Контракта третьих лиц (транспортные компании, экспедитора и др.).

2.2. Поставщик обязан:

Обеспечить соответствие изготовления и доставки Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку.

Поставляемый Товар по качеству должен соответствовать действующим Санитарным правилам и иметь гигиенические сертификаты Министерства здравоохранения Российской Федерации (Департамент Государственного санитарного эпидемиологического надзора).

Выделенные средства использовать исключительно на исполнение обязательств по настоящему Контракту.

Вести отдельный бухгалтерский учет получаемых по контракту средств. Незамедлительно информировать Государственного заказчика о невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту.

2.3. Государственный заказчик имеет право:

контролировать ход выполнения Поставщиком поставок по Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

контролировать целевое использование Поставщиком средств, предоставляемых Государственным заказчиком для выполнения работ по Контракту, и в любое время потребовать от Поставщика финансовый отчет о ходе выполнения задания Государственного заказчика.

2.4. Государственный заказчик обязан:

передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию; письменно уведомить Поставщика о реквизитах Получателя и подтвердить его полномочия; оплатить Товар по согласованной сторонами цене и их доставку до Получателя в порядке и сроки, которые определены в настоящем Контракте.

2.5. Государственный заказчик и Поставщик могут заменить одно наименование Товара другим, по письменному согласию Сторон в пределах стоимости, оговоренной настоящим Контрактом.



 

3. Стоимость работ и порядок расчетов

 

3.1. Объем финансирования по настоящему Контракту составляет __________

(_________________________) рублей, в том числе НДС в размере _____________

сумма прописью

(_________________________) рублей, согласно смете и протоколу согласования

сумма прописью

цены, являющимся неотъемлемой частью данного Контракта (приложения N 4,

N 5).

3.2. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в виде предварительной __________-процентной оплаты стоимости Контракта в течение 5-ти банковских дней, после его подписания.

3.3. Окончательный расчет по Контракту осуществляется в течение 5-ти банковских дней по подписании акта сдачи-приемки работ по Контракту.

 

4. Порядок приемки и документального оформления

 

4.1. По завершении изготовления Товара, указанного в настоящем Контракте, Поставщик представляет Государственному заказчику контрольный экземпляр наименования Товара. Если поставляемый по настоящему Контракту Товар не соответствует по качеству действующим стандартам и санитарным нормам, оговоренным в настоящем Контракте, Стороны оформляют акт с перечнем обоснованных недостатков и сроков их устранения. Претензия об устранении недостатков должна быть предъявлена Государственным заказчиком в течение 5-ти дней с момента подписания акта.

4.2. Поставщик обязан по требованию Государственного заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Государственным заказчиком, устранить выявленные недостатки согласно акту.

4.3. По окончании выполнения всех обязательств в целом Поставщик представляет копии накладных и транспортных документов, подтверждающих факт и стоимость отгрузки, на основании чего между Государственным заказчиком и Поставщиком подписывается акт сдачи-приемки работ.

4.4. Первичные документы по утвержденной форме Государственного заказчика, находящиеся у Поставщика, в случае необходимости будут предъявлены компетентному проверяющему органу.

 

5. Ответственность сторон

 

5.1. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Государственным заказчиком п. 3.2 настоящего Контракта срок поставки, оговоренный календарным планом, продлевается на время, необходимое Государственному заказчику для выполнения своих обязательств.

5.2. За нарушение сроков поставки в целом Поставщик уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения принятых обязательств.

5.3. Исполнитель возмещает Государственному заказчику фактические убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, в сумме, не покрытой неустойкой, но не более предусмотренной Контрактом стоимости этих работ.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности, к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок.

 

6. Изменение и расторжение Контракта

 

6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон, а также в случаях, когда утвержденные технические условия или другой исходный документ, в соответствии с которым выполняется работа, изменены решением, обязательным для обеих сторон.

6.2. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть Контракт путем направления письменного уведомления, если другая Сторона не выполнит какое-либо существенное условие Контракта. Однако Стороне, не выполнившей своего обязательства, будет предоставлено два месяца для устранения нарушения.

6.3. Изменение условий и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями к Контракту, которые подписываются уполномоченными лицами Сторон, считаются неотъемлемыми частями Контракта и вступают в силу с даты регистрации соглашения в Министерстве образования Российской Федерации.

 

7. Действие Контракта

 

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его регистрации в Министерстве образования Российской Федерации.

7.2. Настоящий Контракт действует до ________________ 200___ года.

7.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

 

8. Реквизиты сторон

 

Государственный заказчик: Исполнитель:

 

Адрес: Адрес:

 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты

 

(должность) (должность)

 

______________/______________/ _______________/_____________/

"____" ______________ 200__ г. "____" ______________ 200__ г.

 

Государственный контракт на поставку оборудования

 

См.: государственный контракт на поставку оборудования.

В соответствии с данным договором поставщик обязуется выполнить обязанности по поставке товаров, которые передаются поставщиком в присутствии представителя государственного заказчика в распоряжение грузополучателя на складе. Государственный заказчик обязуется оплатить поставщику надлежащим образом осуществленную поставку товаров.

Государственный заказчик производит платеж за поставленные товары следующим образом: в форме авансового платежа и перечислением банковским переводом оставшейся суммы на расчетный счет поставщика.

Содержание договора составляют права и обязанности его сторон. Перечислим основные из них. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия государственного заказчика раскрывать содержание контракта или какого-либо из его положений. Поставщик должен гарантировать государственному заказчику отсутствие нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием товаров.

Поставщик обязуется обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Поставка должна быть осуществлена в течение срока, указанного в контракте.

Поставщик вправе за свой счет, без увеличения цены контракта, застраховать товары от порчи или повреждения, связанных с их изготовлением, приобретением, транспортировкой, хранением и доставкой.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту поставщик обязан в письменной форме сообщить об этом государственному заказчику, который может предъявить претензии поставщику и потребовать срочного и надлежащего выполнения обязательств по контракту, или возврата денежных средств, или удержания обеспечения контракта.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

Стороны имеют право в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта лишь в случае существенного нарушения условий контракта контрагентом. Под существенным нарушением условий контракта понимается: поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для государственного заказчика срок; неоднократного нарушения сроков поставки товара.

 

Государственный контракт на поставку оборудования

 

г. ___________________ "___" __________ 20 ____ г.

 

_______________________________________________, именуемый в дальнейшем

"Государственный заказчик", в лице _______________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________,

с одной стороны, и _______________________________________________________,

(организационно-правовая форма и название организации,

__________________________________________________________________________,

предприятия, учреждения)

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании Устава (положения и т.п.), зарегистрированного

___________________________________________________________________________

наименование организации, зарегистрировавшей Устав

от _____ N ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",

заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт)

о нижеследующем:

 

1. Предмет государственного Контракта

 

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик обязуется выполнить обязанности по поставке товаров, которые передаются Поставщиком в присутствии представителя Государственного заказчика в распоряжение грузополучателя на складе согласно заданию на поставку и смете расходов, являющимся неотъемлемой частью Контракта.

1.2. Товары должны соответствовать техническому требованию Государственного заказчика и спецификации Поставщика.

1.3. Государственный заказчик обязуется оплатить Поставщику надлежащим образом осуществленную поставку товаров в соответствии с порядком расчетов.

2. Страна происхождения.

2.1. В случае, если товары, поставляемые в рамках настоящего Контракта, имеют происхождение за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Государственному заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

 

2. Цена Контракта и порядок расчетов

 

3. Цена Контракта.

3.1. Цены на товары устанавливаются в рублях согласно таблице цен технической спецификации Поставщика.

3.2. Цена Контракта составляет ____________ (_________________) рублей,

сумма прописью

в том числе сумма НДС ______________ (____________________), в соответствии

сумма прописью

с утвержденным Сторонами протоколом согласования цены контракта и сметой

расходов.

4. Платежи.

4.1. Государственный заказчик производит платеж за поставленные товары следующим образом:

4.1.1. В форме авансового платежа 20% цены Контракта на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней с момента поступления средств для данного Контракта из федерального бюджета на счет Государственного заказчика.

4.1.2. Окончательный расчет за поставленное оборудование осуществляется по каждой партии банковским переводом оставшейся суммы на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней после передачи Государственному заказчику подписанного поставщиком и грузополучателем акта сдачи-приемки товаров и акта поставки партии товаров.

4.1.3. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в валюте Российской Федерации.

4.1.4. Оплата производится по ценам, указанным в смете расходов Контракта по мере поступления средств из федерального бюджета Российской Федерации за поставляемую партию товара.

 

3. Права и обязанности Сторон

 

5. Использование контрактной документации и информации.

5.1. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Государственного заказчика раскрывать содержание Контракта или какого-либо из его положений, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Контракта. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения контрактных обязательств.

5.2. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Государственного заказчика использовать документы или информацию, определенные в пункте 6.1 настоящего Контракта, кроме как в целях надлежащего исполнения Контракта.

6. Патентные права.

6.1. Поставщик настоящим гарантирует Государственному заказчику, что к Государственному заказчику и грузополучателю не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием товаров или любой их части в Российской Федерации.

6.2. В случае предъявления к Государственному заказчику, грузополучателю третьими лицами исков в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов Поставщик будет привлечен в процесс в качестве ответчика, заменив тем самым Государственного заказчика, грузополучателя как ненадлежащую сторону. При этом все судебные издержки, понесенные Государственным заказчиком, грузополучателем будут полностью возмещены Поставщиком.

7. Упаковка.

7.1. Поставщик обязуется обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в заказе на поставку конкурсной документации. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах по пути следования товаров.

7.2. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении и простоту учета. Каждая единица товара по каждой позиции должна быть упакована в соответствующую ей тару, включая все запасные части, расходные материалы и принадлежности.

8. Поставка и документация.

8.1. Поставщик обязуется осуществить поставку товаров ____________ партиями (под партией товара в целях данного пункта понимается поставка на склад грузополучателя) по согласованию с Государственным заказчиком.

8.2. Поставка должна быть осуществлена в течение срока, указанного в задании на поставку, исчисляемого с даты перечисления авансового платежа на счет Поставщика.

8.3. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику следующую документацию:

- копии транспортных накладных;

- акт сдачи-приемки товара грузополучателем;

- товарные накладные.

Первичные документы находятся у исполнителя и в случае необходимости будут предъявлены компетентным проверяющим органам.

8.4. Датой поставки оборудования по партии считается дата подписания Поставщиком и грузополучателем, указанным в задании на поставку, акта сдачи-приемки товара.

8.5. Поставка товара по количеству и наименованиям товара осуществляется на основании задания на поставку, сметы и спецификации.

9. Страхование.

9.1. Поставщик вправе за свой счет, без увеличения цены Контракта, застраховать товары, поставляемые в соответствии с Контрактом, от порчи или повреждения, связанных с их изготовлением, приобретением, транспортировкой, хранением и доставкой. Сведения о страховой компании передаются Поставщиком Государственному заказчику.

10. Транспортировка.

10.1. Транспортировка товаров до места назначения, указанного в заказе на поставку, включена в цену Контракта, осуществляется и оплачивается Поставщиком, включая сопутствующие расходы, такие, как хранение, расходы по оплате таможенных пошлин, налогов и сборов, взимаемых при вывозе и ввозе товара.

11. Запасные части и расходные материалы.

11.1. В течение срока гарантийного обслуживания Поставщик и любой авторизованный им сервисный центр обязуется использовать только запасные части, авторизованные производителем и Поставщиком.

11.2. Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику расходные материалы, наименование, количество и технические параметры которых описаны в спецификации Поставщика.

12. Гарантия.

12.1. Поставщик настоящим гарантирует, что товары, поставленные в рамках Контракта, являются новыми, неиспользованными, серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик далее гарантирует, что товары, поставленные по данному Контракту, в течение гарантийного срока эксплуатации не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны конечного назначения. Все товары должны соответствовать Технической спецификации Поставщика.

12.2. Все товары должны поставляться готовыми к монтажу грузополучателя. Поставщик обязуется обеспечить работоспособность всех предлагаемых товаров и включить в комплект поставки все необходимые компоненты для обеспечения данного требования.

12.3. Поставщик обязуется предоставить грузополучателю контактный телефон, по которому пользователи товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для информации о выявленных неисправностях в работе оборудования. В составе поставляемых с товаром документов должны быть указаны данные условия гарантийного обслуживания и номера контактных телефонов.

12.4. Поставщик обязуется устранять выявленные неисправности в согласованные с грузополучателем сроки при соблюдении следующих условий. Грузополучатель письменно извещает Поставщика об обнаруженных дефектах с их подробным описанием. Дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации поставленного товара. Дефекты не вызваны пожаром или затоплением помещения, изменениями в конструкции товара, произведенными без согласования с Поставщиком, ремонтом силами грузополучателя с использованием непригодных материалов и неквалифицированными специалистами. Все платежи выполнены в полном объеме.

12.5. При несоблюдении Грузополучателем этих условий гарантия истекает немедленно.

12.6. Исправление неисправностей, возникших по вине Поставщика, осуществляется в месте, согласованном Поставщиком и грузополучателем в десятидневный срок. При этом Поставщик несет все связанные с этим расходы.

12.7. Все запасные части, предоставленные к поставленному товару, должны соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к этому виду товара.

12.8. Исчисление гарантийного периода начинается с даты, указанной в технической документации на поставленный товар.

12.9. Если Поставщик не исправит дефект(ы) в срок, указанный в договоре, Государственный заказчик и грузополучатель могут применять необходимые санкции в соответствии с законами Российской Федерации.

12.10. Срок гарантийного обслуживания поставленного товара составляет _____________________________________________________________.

 

4. Порядок завершения поставки

 

13. Завершение поставки.

13.1. При завершении поставки партии товара Поставщик предоставляет Государственному заказчику акт поставки товара по партии.

13.2. После завершения всей поставки Поставщик представляет Государственному заказчику акт поставки по Контракту и акт сдачи-приемки работ по Контракту, по утвержденной форме Государственного заказчика. До предоставления Акта поставки по Контракту Поставщик обязан представить в оговоренные сроки документы, указанные в договоре, а также счет-фактуру на каждую партию товара.

13.3. Государственный заказчик в течение _______________ дней со дня получения акта поставки по Контракту обязан направить Поставщику подписанный акт поставки по Контракту или мотивированный отказ.

13.4. В случае невыполнения тех или иных обязательств по Контракту, неполноты представленных отчетных документов сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Государственным заказчиком Поставщику в течение _________________ дней после получения акта поставки по партии товара или поставки по Контракту. Поставщик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах цены Контракта.

13.5. Если при завершении поставки будет выявлена необходимость проведения доработок или изменения отдельных условий Контракта, то по требованию Государственного заказчика эти работы производятся по дополнительному соглашению Сторон с указанием срока их выполнения и стоимости.

 

5. Ответственность Сторон

 

14. Просрочка исполнения Контракта Поставщиком.

14.1. Поставка товаров должна осуществляться Поставщиком в соответствии с заданием на поставку.

14.2. Если в период выполнения Контракта возникнут обстоятельства, влияющие на осуществление своевременной поставки товаров, которые Поставщик или его субподрядчик(и) не смогут предвидеть и предотвратить разумными мерами, Поставщик обязуется незамедлительно направить Государственному заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предположительной длительности и причине (причинах).

После получения уведомления от Поставщика Государственный заказчик обязуется как можно скорее оценить ситуацию и на свое усмотрение, продлить срок выполнения Контракта Поставщиком с уплатой неустойки.

Продление срока выполнения Контракта должно быть оформлено сторонами в письменном виде путем внесения изменений в текст Контракта.

15. Неисполнение условий Контракта, возмещение убытков, неустойка.

15.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику.

15.2. Государственный заказчик может в течение ______ рабочих дней письменно предъявить претензии Поставщику и потребовать срочного и надлежащего выполнения обязательств по Контракту, или возврата денежных средств, или удержания обеспечения Контракта.

15.3. В случае нарушения Поставщиком существенных условий настоящего Контракта Государственный заказчик прекращает финансирование Контракта и требует бесспорного возвращения перечисленных средств в неисполненной части, а настоящий Контракт считается расторгнутым.

15.4. В случае использования Поставщиком полученных от Государственного заказчика средств не по назначению Поставщик возвращает Государственному заказчику в бесспорном порядке полученную и нецелевым образом использованную сумму средств по Контракту.

15.5. В случае некомплектной поставки или поставки товаров, не соответствующих техническому заданию и технической спецификации Поставщика по качеству, комплектности, техническим характеристикам, условиям эксплуатации, Поставщик обязан в сроки, оговоренные настоящим Контрактом или дополнительными соглашениями к нему, а также претензионными письмами Государственного заказчика, заменить эти товары по требованию Государственного заказчика или грузополучателя или вернуть затраченные на них средства (возместить убытки) с уплатой неустойки в размере ____________ от стоимости недопоставленной, не соответствующей требованиям партии товара в соответствии с законом о поставке.

15.6. В случае, если Поставщик не может поставить часть или все товары в сроки, предусмотренные Контрактом, Государственный заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Контракта вычитает из цены Контракта в виде неустойки сумму, эквивалентную ____________ от цены задержанных товаров за каждую неделю просрочки до момента фактической поставки. Указанный вычет из цены Контракта производится путем уменьшения суммы ближайшего(их) платежа(ей) на сумму неустойки либо при недостаточности средств путем взыскания средств по гарантии обеспечения выполнения контракта. Максимальная сумма вычитаемого процента - ____________ (процентов). Выплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств по Контракту.

15.7. Поставщик может быть освобожден от уплаты неустойки, если Государственный заказчик признает причину просрочки исполнения уважительной и стороны договорятся о продлении сроков выполнения Контракта без применения неустоек.

 

6. Другие условия

 

16. Внесение поправок в Контракт.

16.1. Изменение условий и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями к Контракту, которые подписываются уполномоченными лицами Сторон, считаются неотъемлемыми частями Контракта и вступают в силу с даты регистрации соглашения в Министерстве образования Российской Федерации.

17. Передача прав.

17.1. Поставщик имеет право передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту лишь при наличии предварительного письменного согласия Государственного заказчика.

18. Непреодолимая сила.

18.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности, к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок.

19. При возникновении непреодолимой силы Поставщик обязуется незамедлительно направить Государственному заказчику письменное уведомление о таких условиях и их причинах. Если от Государственного заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик обязан продолжить выполнение своих обязательств по Контракту, насколько это целесообразно, и обязан вести поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от наступления непреодолимой силы.

20. Расторжение Контракта.

20.1. Стороны имеют право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта лишь в случае существенного нарушения условий Контракта контрагентом. Существенным нарушением условий Контракта Поставщиком являются: поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок; неоднократное нарушение сроков поставки товара, предусмотренных Контрактом в течение периода продления этого Контракта.

20.2. Существенным нарушением условий Контракта Государственным заказчиком являются: неоднократное нарушение сроков оплаты Товара; неоднократная невыборка товара.

21. Решение спорных вопросов.

21.1. Государственный заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между сторонами по Контракту или в связи с ним, в процессе прямых неофициальных переговоров, в процессе обмена претензионными письмами и официальных переговоров с составлением протоколов разногласий.


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 22 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.03 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>