Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. Переход права собственности

5.1. Переход к Заказчику права собственности на Товар происходит с момента передачи Поставщиком Товара Заказчику (подписания товарной накладной и/или акта приема-передачи).

6. Гарантия качества Товара

6.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Контракту, является новым, не бывшим в эксплуатации и не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, образовавшихся в результате действия или упущения Производителя и/или Поставщика.

6.2. Гарантийный срок на Товар предоставляется и исчисляется в соответствии с требованиями изготовителя Товара с момента передачи Товара Заказчику, о чем делается соответствующая отметка в Руководстве по гарантийному обслуживанию, и ограничивается сроком эксплуатации 2 (два) года (без ограничения пробега) с учетом положений Руководства по гарантийному обслуживанию.

6.3. В случае обнаружения недостатков в Товаре Заказчик обязан предоставить Поставщику Товар для проведения проверки качества и/или независимой экспертизы Товара.

6.4. В случае замены / ремонта в рамках гарантийного срока запасных частей и иных комплектующих изделий в течение установленного на них гарантийного срока, а если отдельный гарантийный срок на них не был установлен, то в течение гарантийного срока на Товар гарантийный срок на новые запасные части и прочие комплектующие изделия устанавливается равным периоду времени между датой их установки на Товар и датой окончания гарантийного срока на старые, подвергнутые замене запасные части и иные комплектующие изделия, а если отдельный гарантийный срок на них не был установлен, то гарантийный срок устанавливается равным периоду времени между датой их установки на Товар и датой окончания гарантийного срока на Товар.

6.5. Гарантийное обслуживание осуществляется в авторизованных сервисных центрах сети Уполномоченных Дилеров/Уполномоченных партнеров завода-изготовителя. Поставщик, самостоятельно, по своему усмотрению, определяет способ и метод осуществления гарантийного ремонта и/или проведения заводом-изготовителем сервисных кампаний, необходимых для улучшения потребительских свойств Товара. Замененные в процессе гарантийного ремонта детали переходят в собственность Поставщика.

6.6. Заказчик обязан ознакомиться с Руководством для владельца и Руководством по Гарантийному обслуживанию, строго следовать установленным в них правилам эксплуатации, транспортировки и хранения Товара, а также иным установленным в них требованиям и рекомендациям.

6.7. Гарантийное обслуживание осуществляется при условии соблюдения Заказчиком или уполномоченным Заказчиком лицом правил эксплуатации, транспортировки и хранения Товара, изложенных в Руководстве для владельца и в Руководстве по гарантийному обслуживанию.

6.8. Поставщик информирует Заказчика, что приобретенный им Товар отвечает высоким стандартам безопасности и качества, сертифицирован для эксплуатации на территории Российской Федерации. Товар является технически сложным товаром, состоящим из множества узлов, агрегатов и деталей, и в случае если при его эксплуатации в течение гарантийного срока выявятся недостатки, они будут устранены Поставщиком по первому требованию Заказчика. В случае отсутствия у Поставщика необходимых для осуществления гарантийного ремонта запасных частей и материалов гарантийный ремонт осуществляется в сроки, необходимые для доставки от изготовителя оригинальных запасных частей и материалов, но не более 45 (сорока пяти) дней с даты открытия заказа-наряда на ремонт по гарантии.

6.9. Информация об обращениях Заказчика по гарантийному ремонту и проведенных гарантийных работах с Товаром предоставляется ему в виде заказа-наряда. Подпись представителя Заказчика на оригинале заказа-наряда Поставщика подтверждает факт получения Заказчиком второго экземпляра заказа-наряда и, соответственно, всей информации по его гарантийному ремонту.

6.10. При отказе от выполнения своих гарантийных обязательств Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа. При этом причинами отказа от выполнения гарантийных обязательств могут служить лишь нарушения Заказчиком правил эксплуатации и/или условий хранения Товара.

7. Внесение изменений и/или дополнений в Контракт

7.1. Изменения и/или дополнения к Контракту осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере двойной действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта.

8.3. В случае если Поставщик не возвратит денежные средства в срок, указанный в пункте 8.2 Контракта, Заказчик вправе взыскать пени от всей суммы, перечисленной к этому моменту Поставщику, за пользование чужими денежными средствами в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки возврата денежных средств.

8.4. Выплата пени и штрафов не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств по Контракту.

8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.6. При нарушении Поставщиком срока гарантийных обязательств, установленных в пункте 6.8. Контракта, Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 1 (одного) % от стоимости неисправного Товара или его элементов за каждый день просрочки замены Товара или его элементов без какого-либо ущерба любым другим правам Заказчика.

8.7. Поставщик возмещает Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по Контракту.

9. Расторжение Контракта

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но не ограничиваясь: землетрясения, наводнения и другие стихийные явления природы, пожары, военные действия, блокады, катастрофы, принятие государственными органами нормативных правовых актов, которые могут оказать негативное влияние на выполнение Сторонами своих обязательств по Контракту.

10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 10.1 Контракта, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по Контракту.

10.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 10.1 Контракта, срок выполнения стороной обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

10.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 10.1 Контракта, и их последствия продолжают действовать более 2 (Двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Контракта.

11. Разрешение споров

11.1. Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению всех разногласий, возникающих между ними по Контракту, путем переговоров.

11.2. Если Стороны не смогут разрешить возникшие разногласия путем переговоров, любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд г. Москвы.

12. Прочие условия

12.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Контракт составлен на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены на русском языке.

12.3. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

12.4. Поставщик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые до момента поставки Товара Заказчику.

12.5. В случае противоречий между условиями Контракта и приложений, перечисленных в пункте 13.1. Контракта, приоритет будут иметь условия, содержащиеся в приложениях к Контракту.

12.6. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна Сторона направляет другой, высылается в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже, с обязательным подтверждением получения уведомления другой Стороной.

12.7. Контракт заключается в форме электронного документа и подписывается со стороны Заказчика и Поставщика электронными цифровыми подписями уполномоченных лиц.

12.8. Адрес Заказчика для направления уведомлений:

105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 16, стр. 1.

Телефон/факс: [phone]

12.9. Адрес Поставщика для направления уведомлений: _____________________________________________________________________________.

Телефон/факс: _____________

13. Перечень приложений

13.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта:

Приложение № 1: Спецификация.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

14.1. Заказчик: федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки»

127486, г. Москва, ул. Пяловская, д. 5А, стр. 2

ИНН 7729133509

КПП 774301001

ОКВЭД 74.30.2,01.41.1

ОКПО 41084090

л/с 20736Х06510

р/с 40501810600002000079

в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва

БИК 044583001

ОКАТО 45277577000

14.2. Поставщик: ______________________________________________________________

Адрес _______________ ________________________________________________________

ИНН _________________________________________________________________________

КПП _________________________________________________________________________

ОКВЭД ______________________________________________________________________

ОКПО _______________________________________________________________________

р/с ___________________________________________________________________________

в ____________________________________________________________________________

к/с ___________________________________________________________________________

БИК _________________________________________________________________________

15. Подписи и печати Сторон

От Заказчика: Директор ФГБУ «Центр оценки качества зерна»		От Поставщика: _____________________________________ (наименование должности)
____________________ А.В.Хатунцов   м.п.		_____________________________ Ф.И.О.   м.п.

Приложение № 1

к Государственному контракту

от «____» ___________ 2012 г.

№ ________________________

(к проекту)

Дата добавления: 2015-07-12