Муниципальный контракт _____

Санкт-Петербург «_______»____________2013года

Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары, в лице Главы Местной администрации Сызранцева Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и_______________________________, в лице_______________________________, действующего на основании____________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по текущему ремонту (ямочному) придомовых территорий Муниципального образования поселок Шушары, включая проезды и выезды, согласно адресной программе в соответствии с локальной сметой (Приложение № 1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта, а также условиями настоящего Контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы с использованием товаров, конкретные показатели которых приведены в Приложении № 2 к Контракту, в согласованный Сторонами срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.

1.3. Основанием для заключения настоящего Контракта является Протокол от «_______» ________________2013г. № ________.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта определяется на основании локальной сметы (Приложение № 1 к Контракту) с учетом аукционного снижения и составляет ____________________ (____________________________), в том числе НДС % _________________ (_________________________________________).

2.2. Коэффициент аукционного снижения составляет _______________________.

2.3. Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по Контракту, в том числе расходы по уплате налогов и других обязательных платежей.

2.4. Оплата работ осуществляется Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Подрядчика, при наличии лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

2.5. Оплата осуществляется без авансирования в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетом, счет-фактурой (не требуется в случае применения упрощенной системы налогообложения), актом сдачи-приемки выполненных работ КС-2, справкой о стоимости работ КС-3 в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления надлежащим образом оформленных и подписаных сторонами документов, при наличии лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало: с даты заключения Контракта.

Окончание: не позднее 15 июля 2013 года.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Проинформировать Подрядчика в течение одного рабочего дня о регистрации Контракта в реестре муниципальных контрактов.

4.1.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием их оговоренной Контрактом цене, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.5. Требовать надлежащего исполнения настоящего Контракта.

4.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку на соответствие количеству, качеству и объему требуемых по настоящему Контракту результатов работ.

4.1.7. Обеспечить оплату выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.

4.1.8. Оплатить Подрядчику результат работ, предусмотренных разделом 1 Контракта, в размерах и в сроки, установленные Контрактом.

4.1.9. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством, иными правовыми актами и настоящим Контрактом.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, собственными силами и средствами, без привлечения субподрядных организаций, за исключением работ по вывозу мусора, монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, техническим заданием и иными исходными данными, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных настоящим Контрактом.

4.2.2. Обеспечить надлежащее качество используемых материалов, соответствие их технической документации, действующим нормативам и техническим условиям.

4.2.3. До начала производства земляных работ вызвать на место представителей организаций, имеющих подземные инженерные коммуникации и сооружения. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.2.4. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут привести к ненадлежащему исполнения Контракта.

4.2.5. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.

4.2.6. По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия при использовании материалов, подлежащих сертификации.

4.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

4.2.8. При выполнении работ на объектах соблюдать требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга, иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ.

4.2.9. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.2.10. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды.

4.2.11. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.

4.2.12. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

4.2.14. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от строительного мусора, возникающего в результате выполнения работ, и обеспечивать общий порядок на объекте благоустройства.

4.2.15. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

4.2.16. Несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ.

4.2.17. Сдать работы Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам в сроки предусмотренные настоящим Контрактом.

4.2.18. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством, иными правовыми актами и настоящим Контрактом.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. При выполнении работ на объектах соблюдать требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга, иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ.

5.2. До начала выполнения работ Подрядчик должен предоставить копии договоров с перевозчиками и получателями строительных отходов или копию лицензии на перемещение (транспортирование), переработку, использование, обезвреживание, захоронение строительных отходов (Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 1112-ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге»).

5.3. Подготовительные работы включают в себя разломку и обрубку краев асфальтобетонного покрытия проездов и въездов в местах выбоин, трещин и ям, частичное исправление профиля оснований с добавлением нового материала, устройство щебеночных оснований.

5.4. Асфальтобетонные покрытия допускается укладывать только в сухую погоду. Основания под асфальтобетонные покрытия должны быть очищенными от грязи и сухими. Температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий из горячих смесей должна быть не ниже +10°С.

5.5. Края обрубленных мест и основания за 3-5 ч до укладки асфальтобетонной смеси должны быть обработаны битумной эмульсией из расчета 0,5 л/м² (0,7 кг/м²). Асфальтобетонное покрытие укладывается в один слой толщиной 0,07 м.

5.6. Температурный режим уплотнения горячего асфальта – от +140 до +80°С. Асфальтобетонные покрытия из горячих смесей должны уплотняться в два этапа. На первом этапе осуществляется предварительное уплотнение путем 5-6 проходов по одному месту легкими катками со скоростью 2 км/ч. На втором этапе осуществляется доуплотнение смеси тяжелыми катками путем 4-5 проходов по одному месту со скоростью 5 км/ч. Покрытие считается укатанным, если перед катком на покрытии не образуется волна и не отпечатывается след вальца. После 2-3 проходов легких катков должна проверяться ровность покрытия трехметровой рейкой и шаблоном поперечного уклона. Необходимое количество проходов катка по одному месту следует устанавливать пробной укаткой. В недоступных для катка местах асфальтобетонную смесь следует уплотнять горячими металлическими трамбовками и заглаживать горячими металлическими утюгами. Уплотнять смесь следует до полного исчезновения следов от ударов трамбовки на поверхности покрытия.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. При приемке работ по ямочному ремонту придомовых и дворовых территорий проверяется ровность и толщина уложенного слоя, достаточность уплотнения смеси, качество сопряжения кромок, соблюдение проектных параметров, проливка швов битумом.

6.2. Коэффициент уплотнения покрытия из горячей асфальтобетонной смеси должен быть через 10 суток после уплотнения не менее 0,93%; водонасыщение - не более 5%.

6.3. Поверхностный водоотвод осуществлять в сеть существующей ливневой канализации через существующие дождеприемные колодцы, расположенные в лотках проезжей части.

6.4. При обнаружении Комиссией в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

6.5. Приемка работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок.

7. ГАРАНТИИ

7.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие выполненных работ и документации действующим нормативным и законодательным требованиям РФ, требованиям Заказчика, исходным данным.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение условий контракта, включая недостатки, обнаруженные впоследствии.

7.3. В случае обнаружения недостатков в сметной документации, выполненной в соответствии с Приложением № 1 к техническому заданию, Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить имеющиеся недостатки.

7.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 календарных месяцев гарантийного срока, считая с даты подписания акта о приемке законченного ремонтом объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

7.5. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, или работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

7.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Подрядчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты в бюджет муниципального образования поселок Шушары неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным Контрактом срока исполнения соответствующего обязательства. Размер неустойки равен 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.3. В случае просрочки Подрядчиком сроков окончания выполнения работ, допущенной по вине Подрядчика, Заказчик вправе требовать дополнительно к неустойке, предусмотренной пунктом 8.2 Контракта, уплаты Подрядчиком в бюджет муниципального образования поселок Шушары неустойки в виде штрафа в размере 10 (десяти) процентов от цены Контракта, а также возмещения убытков сверх суммы уплаченной неустойки.

8.4. В случае нарушения Подрядчиком установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных недостатков работ Заказчик вправе требовать дополнительно к неустойке, предусмотренной пунктом 8.2 Контракта, уплаты Подрядчиком в бюджет муниципального образования поселок Шушары неустойки в виде пени в размере 0,5 (ноля целых пяти десятых) процента от действительной стоимости работ по устранению недостатков за каждый день соответствующей просрочки вплоть до надлежащего исполнения обязательств, а также возмещения убытков. При задержке предоставления Подрядчиком акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), невыполнении согласованного объема работ или представлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

8.5. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве выполненных работ или в нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

8.6. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

8.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.8. При выполнении работ на объектах соблюдать требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга, иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему «Контракту», а также из него вытекающие, Стороны разрешают путем переговоров. Если договоренности не достигнуто, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Контракт вступает в силу и считается заключенным с момента направления Подрядчику Контракта в порядке, установленном частью 7 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее, чем по 31 декабря 2013 года.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, либо по решению суда по основаниям предусмотренным действующим законодательством.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

11.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.10.1 Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

11.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого сторонами.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. По вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Стороны обязаны в течение 3-х дней сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факса и банковских реквизитов.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

12.4. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

12.5. Во всем остальном, что не оговорено Контрактом Стороны руководствуются действующим законодательством.

13.ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1. Приложение № 1 – Локальная смета.

13.2. Приложение № 2 – Техническое задание.

13.3. Приложение № 3 – Адресная программа.

14.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

14.1. «Заказчик»

Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары

Юридический адрес:196626,СПб, п. Шушары, ул.Школьная, д.5, лит. А

ИНН 7820029539 КПП 782001001, ОКАТО 40294559000 Отдел № 5 УФК по г. Санкт- Петербургу (Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары, л./сч03723002140.);Учреждение банка:

ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт- Петербург; БИК 044030001,

счет № 40204810000000000215.

14.2 «Подрядчик»

15. ПОДПИСИ СТОРОН

«Заказчик» «Подрядчик»

Глава Местной администрации

Муниципального образования

поселок Шушары

____________________ М.Ю.Сызранцев

«______» _______________2013г.

---

Дата добавления: 2015-07-26