Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Порядок урегулирования споров

Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления. | Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара. | Требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии с законом №94-ФЗ. | Техническое задание | Термины и их толкование | Обязанности подрядчика | Сроки выполнения работ | Производство работ | Гарантийные обязательства | Ответственность сторон |


Читайте также:
  1. I. ЗАДАЧИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ПОРЯДОК ИХ ОРГАНИЗАЦИИ
  2. I.ЗАДАЧИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ И ПОРЯДОК ИХ ОРГАНИЗАЦИИ
  3. II. Порядок контроля таможенной стоимости товаров до их выпуска
  4. II. Порядок организации и проведения конкурса
  5. II. Порядок организации рассмотрения обращений
  6. II. Порядок отбора соискателей Премии в конкурсах.
  7. II. Порядок разработки и определения технологических сроков

14.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые Договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.

14.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

14.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ в срок не позднее пятнадцати календарных дней с даты ее получения.

Срок действия настоящего контракта и порядок внесения в него дополнений и изменений

15.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента заключения его Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех своих обязательств по Контракту, а в части финансовых обязательств Заказчика – до 25 декабря 2013 года.

15.2. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту.


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 38 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Обстоятельства непреодолимой силы| Аналіз предметної області

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)