Читайте также:
|
г. Челябинск «____»_____________ 2014г.
_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании ______, с одной стороны, и государственное бюджетное учреждение «Региональный центр оценки качества и информатизации образования», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пономаревой Ирины Роландовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1.1. Настоящий контракт заключается по итогам проведения запроса котировок и протокола №_________ от 2014 года.
1.2. По настоящему контракту Поставщик обязуется в обусловленный настоящим контрактом срок изготовить и поставить Заказчику сканеры штрих кода (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в количестве, ассортименте и по цене согласно Спецификации (приложение № 1 к контракту) и Техническому заданию (приложение № 2 к контракту).
2.1. Поставщик обязуется:
· своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные контрактом;
· в случае изменения банковских реквизитов известить Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик;
· за 24 (двадцать четыре) часа до поставки товара известить Заказчика с использованием средств электронной почты, факсимильной связи или иными общепринятыми способами связи о готовности товара к поставке;
· за свой счет и безвозмездно устранить недостатки, выявленные в товаре, в случае их обнаружения при приеме товара Заказчиком;
· предоставить Заказчику товарно-сопроводительные документы (счета/счета-фактуры, товарную накладную).
2.2. Поставщик вправе:
· запрашивать у Заказчика необходимую для осуществления выполнения обязательств по настоящему контракту информацию;
· требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с подписанной сторонами товарной накладной по контракту.
2.3. Заказчик обязуется:
· принять изготовленный товар по количеству, качеству, объему и комплектности, а также произвести оплату товара в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего контракта;
· своевременно в письменной форме сообщить Поставщику о недостатках в товаре, обнаруженных в ходе его приемки и установить срок для устранения выявленных недостатков.
2.4. Заказчик вправе:
· проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего контракта;
· по согласованию с Поставщиком увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой настоящего контракта, предложенной таким Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой настоящего контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены настоящего контракта, предложенной победителем аукциона - Поставщиком, с которым заключается настоящий контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении запроса котировок;
· отказаться от приемки товара, поставленного с нарушением условий настоящего контракта.
3.1. Поставщик несет ответственность за качество поставленного товара в течение всего срока его годности, при условии соблюдения Заказчиком правил хранения и использования.
3.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.
3.3. Поставщик гарантирует, что товар является новым, ранее не использовавшимся (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), принадлежит ему на праве собственности, не состоит в судебном споре, никому не продан, не подарен, не находится под залогом, свободна от обременения третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоит.
3.4. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата).
3.5. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.1. Общая стоимость настоящего контракта составляет __________ рублей (), включая НДС ____ % рублей (____)/ или НДС не предусмотрен. Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
4.2. Стоимость указана с учетом всех необходимых затрат, в том числе на товар, упаковку, хранение, доставку, транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, переноску в место, указанное Заказчиком, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.
4.3. Общая стоимость настоящего контракта на период действия контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит.
4.4. Наименование, цена за единицу поставляемого товара, количество и общая сумма указываются в Спецификации на поставку товара (Приложение №1 к контракту).
4.5. Оплата за поставленный товар осуществляется за счет средств бюджета Челябинской области путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.6. Оплата по контракту производится Заказчиком на основании подписанного уполномоченными представителями Сторон и утвержденного Заказчиком Акта приемки-передачи товара.
Оплата производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком счета/счета-фактуры и товарной накладной, оформленных на основании Акта приемки-передачи товара и получения от Министерства финансов Челябинской области на лицевой счет Заказчика субсидий.
5.1. Срок поставки: в течение 14 (четырнадцати) дней с даты заключения контракта.
5.2. Место поставки: 454091, г. Челябинск, ул. Комсомольская, 20-А, кабинет 101.
5.3. Поставка товара осуществляется одной партией. Товар поставляется в стандартной комплектации, которая в полном объеме указана в технической документации на товар (техническом паспорте, инструкции по эксплуатации).
5.4. Упаковка товара должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении.
5.5. Заказчик на месте поставки товара производит приемку поставленного товара по количеству и качеству, которая включает в себя:
- проверку наличия /отсутствия внешних повреждений товара и/или его упаковки;
- проверку соответствия наименования товара, его количества, функциональных характеристик (потребительских свойств) Спецификации на поставку товара (Приложение №1 к контракту);
5.6. Поставщик обязан направить к Заказчику своего уполномоченного представителя (ей) для участия в приемке.
5.7. При наличии претензий и замечаний представитель Заказчика оформляет письменный мотивированный отказ от приемки поставленного Поставщиком товара, содержащий перечень недостатков и сроки их устранения, и направляет его Поставщику.
5.8. При обнаружении Заказчиком после приемки товара скрытых недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, Заказчик обязан известить об этом Поставщика в разумный срок (не позднее 3 дней) по их обнаружении.
5.9. Право собственности на товары, полученные на условиях контракта, переходит к Заказчику с момента подписания Акта приемки-передачи товара.
5.10. Поставщик несет полную материальную ответственность за сохранность товара до момента подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товара.
5.11. Днем исполнения обязательства по передаче товаров со стороны Поставщика считается его сдача полностью Заказчику и его приемка с подписанием уполномоченными представителями Сторон и утверждения Заказчиком Акта приемки-передачи (товарной накладной).
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик уплачивает Поставщику штраф в размере ____________ (___________) рублей, что составляет 2,5% от стоимости настоящего Контракта.
6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере____________ (___________) рублей, что составляет 10% от стоимости настоящего Контракта.
6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.8. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по контракту.
7.1. Если в ходе поставки товара обнаруживается невозможность исполнения Сторонами обязательств по контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки и военные действия, а также запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные контрактом сроки, Сторона обязана в трехдневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий на выполнение обязательств по контракту и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия контракта, либо об изменении условий контракта. В результате переговоров составляется двухсторонний акт, подписанный Сторонами.
8.1. Все спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между Заказчиком и Поставщиком в ходе исполнения настоящего контракта, Стороны обязуются решать путём прямых переговоров, взаимных консультаций и приложат все усилия для их урегулирования.
8.2. При невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Челябинской области.
9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.2. Расторжение контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения контракта.
9.3. В случае расторжения контракта по соглашению Сторон Заказчик оплачивает цену фактически поставленного и принятого товара.
9.4. Требование о расторжении контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты полученияпредложения о расторжении контракта.
9.5. Сроки и порядок расторжения контракта в случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта установлен частями 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций, в этом случае для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта необходимо чтобы экспертами были подтверждены нарушения условий контракта.
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты заключения и действует до 31.12.2014 г.
11.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11.2. Все приложения к контракту являются его неотъемной частью.
11.3. В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, местонахождения, контактной информации, банковских реквизитов или адресов одной из Сторон эта Сторона уведомляет другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения. Изменения банковских реквизитов или адресов Сторон контракта должны быть оформлены дополнительным соглашением к контракту, подписаны Сторонами и скреплены печатями Сторон.
11.4. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.
| Заказчик ГБУ «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» Юридический адрес: 454071, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 40-П. Фактический адрес: 454091 г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88. Тел./факс 8 (351) 266-90-41, 266-90-25 ИНН 7447080584 КПП 744701001 Министерство Финансов Челябинской (государственное бюджетное учреждения «Региональный центр оценки качества и информатизации образования», л/сч 220401202124ГЗ) р/сч 40601810500003000001 Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г. Челябинск БИК 047501001 ____________________/И.Р. Пономарева м.п. | Поставщик ____________________/_____________ м.п. |
Приложение № 1 к контракту
№ ____ от «____» ______20__ г.
Дата добавления: 2015-09-03; просмотров: 49 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| На поставку сканеров штрих кодов для нужд ГБУ РЦОКИО. | | | ПОЛНОЕ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ГЕРМАНА АЛЯСКИНСКОГО |